2024年度城市轨道交通安全施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市轨道交通安全施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同甲方：城市轨道交通集团有限公司1.2合同乙方：建筑工程有限公司1.3合同丙方：安全监理有限公司第二条合同范围及内容2.1工程概述：城市轨道交通集团有限公司委托建筑工程有限公司承担2024年度城市轨道交通安全施工任务。2.2施工范围：包括但不限于轨道交通线路、车站、隧道、桥梁等的安全施工。第三条合同工期3.1工期起始日期：2024年1月1日3.2工期终止日期：2024年12月31日第四条合同价款4.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）4.2付款方式：按照工程进度分阶段支付。第五条乙方义务5.1按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量符合国家标准及行业规定。5.2遵守国家及地方法律法规，严格执行安全生产规章制度。第六条丙方义务6.1作为监理单位，对施工过程进行全面监督管理，确保施工安全。6.2对乙方施工过程中的不符合安全规定的行为有权予以制止，并提出整改要求。第七条安全责任7.1乙方应承担施工过程中的安全责任，确保不发生安全事故。7.2丙方应承担监理过程中的安全责任，确保及时发现并制止安全隐患。第八条违约责任8.1乙方未按照合同约定完成施工任务的，应支付违约金。8.2丙方未按照合同约定履行监理职责的，应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更、解除应经双方协商一致，并书面确认。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。第十二条合同的转让12.1未经对方同意，任何一方不得将合同的权利义务全部或部分转让给第三方。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1本合同一式肆份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同范围及内容2.1工程概述：甲方委托乙方承担2024年度城市轨道交通安全施工任务，包括但不限于轨道交通线路、车站、隧道、桥梁等的安全施工。2.2施工范围：具体施工范围详见附件一《施工范围明细表》。第三条合同工期3.1工期起始日期：2024年1月1日3.2工期终止日期：2024年12月31日第四条合同价款4.1合同总价：人民币【】元整（大写：【】元整）4.2付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付比例及时间详见附件二《付款计划表》。第五条乙方义务5.1按照合同约定完成施工任务，并保证施工质量符合国家标准及行业规定。5.2遵守国家及地方法律法规，严格执行安全生产规章制度，确保施工过程中的安全。5.3按照合同约定的时间节点，向丙方提交施工进度报告及安全生产情况。第六条丙方义务6.1作为监理单位，对施工过程进行全面监督管理，确保施工安全。6.2对乙方施工过程中的不符合安全规定的行为有权予以制止，并提出整改要求。6.3定期向甲方报告施工进度及安全生产情况，并对甲方提出的合理建议予以采纳。第七条安全责任7.1乙方应承担施工过程中的安全责任，确保不发生安全事故。如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担相应的法律责任及赔偿责任。7.2丙方应承担监理过程中的安全责任，确保及时发现并制止安全隐患。如因丙方原因导致安全事故的发生，丙方应承担相应的法律责任及赔偿责任。7.3甲方应承担因其自身原因导致的安全事故的责任，并负责与相关政府部门沟通协调。第八条违约责任8.2丙方未按照合同约定履行监理职责的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额为甲方因丙方违约所造成的直接经济损失。8.3甲方未按照合同约定支付价款的，应支付滞纳金。滞纳金计算方式为：应支付价款总额的【】%乘以滞纳天数。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的变更、解除应经双方协商一致，并书面确认。10.3合同变更或解除后，乙方应按照合同约定办理相关手续，并妥善保管施工现场。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。11.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第十二条合同的转让12.1未经对方同意，任何一方不得将合同的权利义务全部或部分转让给第三方。12.2任何一方拟转让合同权利义务的，应提前【】天书面通知对方，并经对方书面同意。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1本合同一式肆份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同履行有关联的各方，包括但不限于中介方、供应商、分包商等。第二条第三方介入的条件2.1甲方应事先书面通知乙方，明确第三方介入的事由、范围及期限。2.2乙方应按照甲方的要求，配合第三方进行相关的工作，包括但不限于提供必要的施工场地、资料等。第三条第三方义务3.1第三方应遵守国家及地方法律法规，按照合同约定的范围和期限完成相关工作。3.2第三方应对其施工过程中的安全、质量、环保等方面承担全部责任。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方之间形成的合同关系，由甲方负责协调、管理和监督。4.2第三方与乙方之间形成的合同关系，由乙方负责协调、管理和监督。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其侵权行为或其他违法行为所造成的损失承担赔偿责任，赔偿金额不得超过第三方从甲方或乙方获得的报酬总额。5.2甲方或乙方认为第三方的赔偿责任超过限额的，可向第三方提出书面异议，并提供相应的证据。5.3第三方对甲方或乙方提出的异议有异议的，可在收到异议通知后的【】日内向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方违约处理6.1第三方未按照合同约定的范围和期限完成工作的，应承担违约责任。6.2甲方或乙方认为第三方的行为已构成违约的，可书面通知第三方，要求其在【】日内纠正违约行为。6.3第三方对甲方或乙方的违约指控有异议的，可在收到指控通知后的【】日内向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方与丙方的关系7.1第三方应接受丙方的监理，并按照丙方的要求提供相关资料和报告。7.2丙方对第三方的工作进行监理，并对第三方的不符合安全、质量规定的行为有权予以制止，并提出整改要求。第八条第三方与丙方的纠纷解决8.1第三方与丙方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条甲乙方的权利义务9.1甲方应确保第三方的选择、管理和监督，确保第三方按照合同约定履行义务。9.2乙方应协助甲方和丙方对第三方进行监督和管理，并提供必要的配合。第十条合同的变更和解除10.1甲方、乙方、丙方均有权提出合同的变更或解除，但需经各方书面同意。10.2合同变更或解除后，第三方应按照变更或解除的内容继续履行或停止履行合同。第十一条违约金和赔偿限额11.1甲方、乙方、丙方应严格按照合同约定履行各自的义务，如违约应支付违约金。11.2违约金的计算方式和赔偿限额按照本合同第五条的规定执行。第十二条争议解决12.1本合同各方之间的争议，应通过友好协商解决。12.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条法律适用及争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2各方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。13.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他约定14.1本合同一式肆份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自各方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《施工范围明细表》详细列出乙方承担的施工范围，包括但不限于轨道交通线路、车站、隧道、桥梁等的安全施工。附件二：《付款计划表》详细列出合同价款的支付比例、时间及支付方式。附件三：《第三方名单及资质证明》列出所有第三方名单，包括中介方、供应商、分包商等，并提供相应的资质证明。附件四：《安全生产规章制度》详细列出乙方在施工过程中应遵守的安全生产规章制度。附件五：《保密协议》详细列出双方在合同履行过程中应遵守的保密条款，包括保密内容、保密期限等。附件六：《争议解决协议》详细列出双方在履行合同过程中发生争议时的解决方式，包括友好协商、诉讼等。附件七：《违约金计算方式及赔偿限额》详细列出违约金的计算方式和赔偿限额的确定方法。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成施工任务。2.丙方未按照合同约定履行监理职责。3.甲方未按照合同约定支付价款。4.第三方未按照合同约定完成相关工作。违约责任认定标准：2.赔偿限额：第三方从甲方或乙方获得的报酬总额。示例说明：若乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权按照附件七《违约金计算方式及赔偿限额》的约定，要求乙方支