2024年光伏发电站建设项目EPC总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年光伏发电站建设项目EPC总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3EPC总承包第二条合同范围及工作内容2.1工程范围2.2工作内容第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求第六条合同的履行6.1承包人义务6.2发包人义务第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除第十一条合同的转让11.1合同转让第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3合同的修改与补充14.4合同解除后的处理14.5合同的失效14.6合同的份数和保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指明的，具有项目投资、建设、管理和监督职责的一方，即2024年光伏发电站建设项目的业主或其合法代表。1.2承包人承包人是指合同中指明的，承担EPC总承包任务的一方，即负责工程的设计、采购、施工、安装、调试、运行维护等全部工作，并保证工程质量、安全、进度等目标实现的企业或联合体。1.3EPC总承包EPC总承包是指工程设计、采购、施工一体化服务，即承包人根据合同约定，完成工程项目的设计、设备材料采购、施工建设、调试运行等全部工作，并承担相应的质量、安全、进度等责任。第二条合同范围及工作内容2.1工程范围工程范围包括但不限于：光伏发电站的规划、设计、采购、施工、安装、调试、运行维护、培训、技术支持、售后服务等全部工作。2.2工作内容工作内容包括但不限于：（1）负责光伏发电站工程的设计，包括方案设计、施工图设计、设备选型等；（2）负责设备材料的采购，包括设备、材料的选择、采购、质量控制等；（3）负责施工建设，包括施工组织、现场管理、进度控制、安全管理等；（4）负责调试运行，包括设备调试、系统调试、性能测试、运行维护等；（5）提供技术培训和售后服务，包括操作培训、技术支持、故障排除等。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格合同价格为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），即EPC总承包的费用。3.2支付方式支付方式分为三个阶段：（1）合同签订后，发包人向承包人支付合同价格的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，发包人向承包人支付合同价格的40%作为进度款；（3）工程验收合格并交付使用后，发包人向承包人支付合同价格的50%作为尾款。第四条合同工期4.1工期要求光伏发电站的建设项目应按照合同约定的时间表完成，具体工期要求如下：（1）设计阶段：自合同签订之日起X个月完成；（2）采购阶段：自设计阶段完成后X个月完成；（3）施工阶段：自采购阶段完成后X个月完成；（4）调试运行阶段：自施工阶段完成后X个月完成。4.2工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。具体违约责任按照合同约定的条款执行。第五条质量标准及要求5.1质量标准（1）设计质量标准：符合国家法律法规、行业标准和发包人要求；（2）设备材料质量标准：符合国家法律法规、行业标准和发包人要求；（3）施工质量标准：符合国家法律法规、行业标准和发包人要求；（4）调试运行质量标准：符合国家法律法规、行业标准和发包人要求。5.2质量要求（1）设备材料应符合国家法律法规、行业标准和发包人要求；（2）施工过程应符合国家法律法规、行业标准和发包人要求；（3）工程质量应满足发包人的使用需求和预期目标；（4）工程验收合格并交付使用后，应保证光伏发电站的稳定运行和良好性能。第六条合同的履行6.1承包人义务承包人应按照合同约定，全面履行各项义务，确保工程质量、安全、进度等目标实现。具体包括但不限于：（1）按照合同约定，完成工程的设计、采购、施工、安装、调试、运行维护等工作；（2）按照合同约定，提供技术培训和售后服务；（3）按照合同约定，承担工程质量、安全、进度等方面的责任；（4）遵守国家法律法规、行业标准和发包人的要求。6.2发包人义务发包人应按照合同约定，履行如下义务：（1）按照合同约定，支付合同价款；（2）按照合同约定，提供施工场地、基础设施、施工许可等相关支持；（3）按照合同约定，提供必要的设计第八条违约责任8.1承包人违约承包人如违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：（1）工程质量不符合合同约定，承包人应负责修复或重新建设，并承担因此产生的费用；（2）工程进度延误，承包人应按照合同约定支付违约金；（3）设备材料不符合合同约定，承包人应负责更换或修复，并承担因此产生的费用；（4）因承包人原因导致工程安全事故，承包人应承担全部责任，并赔偿发包人的损失。8.2发包人违约发包人如违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体包括但不限于：（1）未按照合同约定支付合同价款，发包人应支付违约金，并承担因此产生的费用；（2）未按照合同约定提供施工场地、基础设施、施工许可等相关支持，发包人应承担因此导致工程进度延误的责任；（3）发包人其他违反合同约定的行为，发包人应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。9.2争议解决地点争议解决的地点为合同签订地。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止合同终止的条件如下：（1）工程验收合格，并交付使用；（2）合同约定的其他终止条件。10.3合同解除合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。第十一条合同的转让11.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，包括但不限于合同内容、商务谈判、技术方案、运营数据等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）、政府行为（如政策调整、强制性措施等）。13.2不可抗力后果如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定合同的变更、终止或解除。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但其内容和对双方的影响应保持尽可能一致。14.3合同的修改与补充本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理合同解除后的相关事宜，包括但不限于工程交接、费用结算、违约责任等。14.5合同的失效本合同在合同终止或解除条件满足时失效。14.6合同的份数和保管本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。双方应妥善保管合同副本，并确保合同内容的保密。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，为明确各方的权利义务，现就第三方介入后的相关条款进行修正。第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方、设备供应商等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入的条件如下：（1）甲乙方同意第三方参与合同履行过程；（2）第三方具备合同履行所需的资质、能力和条件；（3）第三方介入不会违反相关法律法规和本合同的约定。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的要求，履行合同约定的义务，并承担相应责任。具体包括但不限于：（1）按照合同约定，完成相应的工程部分或提供相应的服务；（2）保证工程质量、安全、进度等方面符合合同约定；（3）遵守国家法律法规、行业标准和发包人的要求。3.2第三方如因履行合同造成损失，应承担相应的赔偿责任。具体包括但不限于：（1）因第三方原因导致工程质量问题，第三方应承担修复费用和赔偿损失；（2）因第三方原因导致工程进度延误，第三方应承担违约金和赔偿损失；（3）第三方如违反合同约定，导致工程安全事故，第三方应承担全部责任，并赔偿发包人的损失。第四条第三方与甲乙方的关系4.2甲乙方有权对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方按照合同约定履行义务。4.3第三方如认为甲乙方的要求不符合合同约定，有权提出异议，并与甲乙方协商解决。第五条第三方责任限额5.1第三方应承担的责任限额，按照合同约定的条款执行。5.2如合同中未明确第三方责任限额，甲乙方应与第三方协商确定责任限额，并在补充协议中予以明确。5.3第三方责任限额的确定，应考虑合同履行过程中的风险因素，并合理分配责任。第六条第三方介入的变更与解除6.1甲乙方如需要变更或解除与第三方的合同，应与第三方协商一致，并签订补充协议。6.2第三方如因故退出合同履行，甲乙方应与第三方协商确定后续工作的处理方式，并签订补充协议。第七条第三方与合同其他方的关系7.2第三方如与其他方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。7.3第三方应遵守本合同中关于保密、不可抗力、争议解决等条款的约定。第八条第三方介入对合同其他方的义务8.1第三方应向合同其他方履行合同约定的义务，并承担相应责任。8.2第三方应按照合同其他方的要求，提供相应的工程部分或服务。8.3第三方如因履行合同造成合同其他方的损失，应承担相应的赔偿责任。第九条甲乙方的权利与义务9.1甲乙方应按照合同约定，履行各自的义务，并确保第三方按照合同约定履行义务。9.2甲乙方应监督第三方的工作，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同约定。9.3甲乙方应与第三方协商解决第三方履行合同过程中出现的问题。第十条合同的生效、终止与解除10.1本修正条款自甲乙方签字盖章之日起生效。10.2本修正条款终止的条件如下：（1）第三方完全履行合同约定的义务；（2）甲乙方与第三方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件。10.3本修正条款解除的条件如下：（1）甲乙方与第三方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。第十一条合同的转让本合同的转让，按照合同约定和法律规定办理。第十二条保密条款本合同的保密条款，按照合同约定执行。第十三条不可抗力本合同关于不可抗力的条款，按照合同约定执行。第十四条争议解决本合同关于争议解决的条款，按照合同约定执行。第十五条其他条款本合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件发包人的营业执照、法定代表人身份证明等；承包人的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等；第三方的主体资格证明文件。2.设计文件设计任务书、设计方案、施工图设计等；设备材料采购清单；施工组织设计方案。3.设备材料清单设备、材料的名称、规格、型号、数量、单价等；设备材料的技术参数、性能指标、质量标准等。4.施工图纸土建、电气、暖通、给排水等专业的施工图纸；图纸会审记录、设计变更通知等。5.施工方案施工组织设计方案；施工进度计划、施工安全方案、施工质量保证措施等。6.工程预算工程费用预算书；费用明细表；费用调整说明。7.合同价款支付证明预付款、进度款、尾款的支付凭证；支付金额、支付时间、支付方式等。8.工程进度报告工程进度计划；工程实际进度记录；工程进度变更说明。9.工程验收记录验收标准；验收程序；验收结果记录。10.工程质量证明文件质量验收报告；质量保证期承诺函；质量责任追溯说明。11.安全事故记录安全事故报告；安全事故处理方案；安全事故责任认定。12.合同变更、解除、终止的协议合同变更协议；合同解除协议；合同终止协议。13.合同争议解决的相关文件争议调解书；仲裁裁决书；法院判决书。14.其他相关文件技术培训记录；售后服务记录；说明二：违约行为及责任认定：1.发包人违约行为：未按约定支付合同价款；未提供施工场地、基础设施、施工许可等相关支持；未履行合同约定的其