2024年度城市基础设施建设设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市基础设施建设设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同甲方：城市建设管理部门1.2合同乙方：施工单位1.3合同丙方：设计单位2.工程内容与范围2.1工程概述2.2设计内容2.3施工内容3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3价款调整4.设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量保修期限6.合同的履行与监督6.1合同履行方式6.2工程监督管理6.3变更管理7.合同的解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件8.违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任8.3违约解除合同的条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效10.合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3合同解除或终止后的权利与义务14.签署与日期14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3丙方代表签字14.4签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程内容与范围2.1工程概述本合同项下的城市基础设施建设工程项目包括但不限于道路、桥梁、隧道、公共设施、给排水、供电、通信、照明等工程。2.2设计内容丙方应根据甲方的要求，完成工程项目的总体设计或部分设计，包括初步设计、施工图设计、施工组织设计等。2.3施工内容乙方应按照丙方提供的设计文件，完成工程项目的施工，包括土建、安装、装修、调试等全部施工内容。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同的总投资额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、税费等。3.2支付方式甲方支付乙方和丙方的款项，可以通过银行转账、支票等方式进行。3.3价款调整合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等因素影响合同总价，甲乙丙三方可协商进行价款调整。第四条设计与施工期限4.1设计期限丙方应按照甲方的要求，在【】天内完成设计工作。4.2施工期限乙方应按照设计文件和甲方的要求，在【】天内完成施工工作。4.3延期条款如乙方因不可抗力等原因不能按照约定的期限完成施工的，应提前通知甲方，并协商延期。如乙方未按期完成施工，应按合同约定承担违约责任。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求乙方应按照国家标准和行业规范，保证工程质量达到优良等级。5.2质量验收标准工程验收应按照《城市基础设施建设质量验收标准》进行，经验收合格后，甲方支付尾款。5.3质量保修期限乙方对施工的工程提供【】年的质量保修期，保修期内出现质量问题，乙方负责及时修复。第六条合同的履行与监督6.1合同履行方式甲乙丙三方应严格按照合同约定的条款和条件，履行各自的权利和义务。6.2工程监督管理甲方有权对乙方和丙方的工程进度、质量、安全等方面进行监督管理。6.3变更管理如合同执行过程中，甲方提出变更要求，乙方和丙方应根据甲方的要求及时调整设计和施工方案。第八条违约责任与赔偿8.1违约行为乙方未按照合同约定完成施工的，应按照逾期完成的天数，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期完成天数×1%。8.2赔偿责任如乙方因施工原因造成人员伤亡、财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3违约解除合同的条件乙方严重违约，导致合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式合同执行过程中发生的争议，甲乙丙三方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点诉讼地点为甲方所在地人民法院。9.3仲裁或诉讼时效甲乙丙三方在知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起【】年内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改与解除10.1合同生效条件本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。10.2合同修改合同执行过程中，如甲乙丙三方同意对合同进行修改，应签订书面修改协议，经甲乙丙三方签字盖章后生效。10.3合同解除合同执行过程中，如甲乙丙三方同意解除合同，应签订书面解除协议，经甲乙丙三方签字盖章后生效。第十一条保密条款11.1保密内容甲乙丙三方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限为合同终止之日起【】年。11.3泄密责任如甲乙丙一方违反保密条款，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条其他条款12.1合同附件本合同附件包括：设计文件、施工方案、材料设备清单等。12.2补充协议如甲乙丙三方在合同执行过程中，需要对合同进行补充或修改的，可以签订补充协议。12.3合同解除或终止后的权利与义务合同解除或终止后，甲乙丙三方应按照合同约定，履行相关的权利与义务。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如甲乙丙三方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条签署与日期14.1甲方代表签字甲方代表：【】14.2乙方代表签字乙方代表：【】14.3丙方代表签字丙方代表：【】14.4签署日期签署日期：【】第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在甲乙双方合同执行过程中，除甲乙双方外，涉及到的其他合同主体或利益相关方，包括但不限于监理单位、检测单位、材料供应商、设备供应商、金融机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于合同履行过程中的咨询、评估、监督、检验、审计、融资等环节。第二条第三方介入的责权利2.1第三方介入的权利第三方根据合同约定或甲乙双方的授权，有权对合同履行过程进行监督、检验和评估，并提出建议或意见。2.2第三方介入的义务第三方应按照合同约定或甲乙双方的授权，公正、客观地履行监督、检验和评估等职责，并保守合同秘密。2.3第三方介入的责任第三方应对其在合同履行过程中的行为负责，如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调3.2第三方管理甲乙双方应监督第三方按照合同约定履行其职责，并对第三方的工作进行评估和监督。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如合同执行过程中，第三方发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，并经各方签字盖章后生效。4.2第三方解除如合同执行过程中，第三方因故解除合同，甲乙双方应签订书面解除协议，并经各方签字盖章后生效。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程复杂程度、第三方资质等因素确定，并在合同中予以明确。5.2第三方责任限额的调整如合同执行过程中，第三方责任限额需要调整，甲乙双方应签订书面调整协议，并经各方签字盖章后生效。第六条第三方介入的违约责任与赔偿6.1第三方违约行为第三方未按照合同约定履行其职责的，应承担违约责任。6.2第三方赔偿责任如第三方违约行为导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。6.3第三方违约解除合同的条件第三方严重违约，导致合同无法继续履行的，甲乙双方有权解除合同，并追究第三方的违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决方式如甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2第三方仲裁或诉讼地点诉讼地点为甲方所在地人民法院。7.3第三方仲裁或诉讼时效甲乙双方与第三方在知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起【】年内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方保密内容第三方在合同执行过程中所获悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。8.2第三方保密期限保密期限为合同终止之日起【】年。8.3第三方泄密责任如第三方违反保密条款，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第九条第三方介入的其他条款9.1第三方附件本合同附件包括：第三方提供的咨询报告、评估报告、监督报告等。9.2第三方补充协议如甲乙双方与第三方在合同执行过程中，需要对合同进行补充或修改的，可以签订补充协议。9.3第三方合同解除或终止后的权利与义务合同解除或终止后，第三方应按照合同约定，履行相关的权利与义务。第十条第三方介入的法律适用与争议解决10.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如甲乙双方与第三方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条第三方介入的签署与日期11.1甲方代表签字甲方代表：【】11.2乙方代表签字乙方代表：【】11.3第三方代表签字第三方代表：【】11.4签署日期签署日期：【】第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：设计文件设计方案施工图设计施工组织设计其他相关设计文件2.附件二：施工方案施工进度计划施工工艺流程施工安全措施其他相关施工文件3.附件三：材料设备清单材料品牌、规格、型号列表设备品牌、型号、数量列表其他相关材料设备信息4.附件四：合同变更协议变更内容列表变更原因及依据变更后的合同条款5.附件五：第三方提供的咨询报告工程咨询服务合同咨询报告内容列表其他相关咨询文件6.附件六：第三方提供的评估报告工程评估合同评估报告内容列表其他相关评估文件7.附件七：第三方提供的监督报告工程监督合同监督报告内容列表其他相关监督文件说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定未按约定时间支付款项未提供设计所需资料或提供的资料不真实未按约定时间交付施工场地其他违约行为及责任认定2.乙方违约行为及责任认定未按约定时间完成设计工作设计成果不符合质量要求未按约定时间完成施工工作其他违约行为及责任认定3.丙方违约行为及责任认定未按约定时间提供咨询、评估、监督等服务提供服务不符合质量要求其他违约行为及责任认定示例说明：如果甲方未按约定时间支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。如果乙方设计成果不符合质量要求，甲方有权要求乙方重新设计，并要求乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙丙三方签订的城市基础设施建设设计与施工合同。2.设计费：设计费是指丙方为甲方提供设计服务所收取的费用。3.施工