2024年建筑工程款支付与保障合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程款支付与保障合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度第三条付款方式3.1付款条件3.2付款金额3.3付款时间第四条付款保障4.1履约保证金4.2付款担保4.3进度款支付第五条质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3质量争议的处理第六条工期延误6.1工期延期原因6.2工期延期责任6.3工期延误的赔偿第七条合同变更7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同变更的赔偿第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决时间限制第十条合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除的赔偿第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同生效时间11.3合同变更和解除的条件第十二条保密条款12.1保密信息12.2保密义务12.3保密期限第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3合同的修订14.4合同的终止14.5合同的解释第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指根据本合同规定，有权对承包人进行付款的当事人，即工程项目的投资方或项目法人。1.2承包人1.2.1承包人是指根据本合同规定，有权接受发包人付款的当事人，即承担工程项目施工的法人或其他组织。第二条工程概述2.1工程名称2.1.1本合同所涉及的工程名称为：“2024年建筑工程”。2.2工程地点2.2.1本合同所涉及的工程地点为：“市区街道号”。2.3工程内容2.3.1承包人应按合同约定的工程内容进行施工，包括但不限于土建、装修、安装、调试等。2.4工程进度2.4.1工程预计开工日期为2024年1月1日，预计竣工日期为2024年12月31日。第三条付款方式3.1付款条件3.1.1发包人应按照合同约定的付款条件进行付款，付款条件包括但不限于工程进度、质量验收合格等。3.2付款金额3.2.1本合同总金额为人民币亿元，具体付款金额按照合同约定的付款条件进行计算。3.3付款时间3.3.1发包人应按照合同约定的付款时间进行付款，付款时间包括但不限于工程开工、工程进度达到一定比例、工程验收合格等。第四条付款保障4.1履约保证金4.1.1承包人应向发包人支付履约保证金，保证金金额为合同总金额的5%。4.2付款担保4.2.1承包人应向发包人提供付款担保，担保方式包括但不限于银行保函、担保公司担保等。4.3进度款支付4.3.1发包人应按照合同约定的进度款支付比例和时间进行支付。第五条质量与验收5.1工程质量标准5.1.1承包人应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证工程质量符合合同约定的标准。5.2验收程序5.2.1工程验收分为初步验收和最终验收，验收程序按照合同约定的程序进行。5.3质量争议的处理5.3.1工程质量争议应通过双方协商解决，协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理。第六条工期延误6.1工期延期原因6.1.1工期延误的原因包括但不限于不可抗力、设计变更、发包人原因等。6.2工期延期责任6.2.1因不可抗力导致的工期延误，承包人不承担责任。因发包人原因导致的工期延误，发包人应承担相应责任。6.3工期延误的赔偿6.3.1因承包人原因导致的工期延误，承包人应按照合同约定向发包人支付违约金。因发包人原因导致的工期延误，发包人应承担相应赔偿责任。第八条合同变更8.1合同变更条件8.1.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同变更程序8.2.1变更协议应明确变更内容、范围、期限及双方的权利义务。8.3合同变更的赔偿8.3.1因合同变更导致的一方损失，由责任方承担相应的赔偿责任。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1任何一方违反合同约定，均视为违约。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额根据违约程度和给对方造成的损失确定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.2争议解决机构10.2.1如协商不成，争议提交至合同签订地人民法院解决。10.3争议解决时间限制10.3.1双方应在争议发生之日起三个月内解决，否则视为放弃争议解决的权利。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间11.2.1合同自签字盖章之日起生效。11.3合同变更和解除的条件11.3.1合同变更和解除需双方协商一致，并签订书面协议。第十二条保密条款12.1保密信息12.1.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等应予以保密。12.2保密义务12.2.1双方不得向第三方泄露保密信息，除非依法强制披露。12.3保密期限12.3.1保密义务自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。第十三条法律适用及争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交至合同签订地人民法院解决。第十四条其他条款14.1合同的转让14.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。14.2合同的附件14.2.1合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。14.3合同的修订14.3.1合同修订需双方协商一致，并签订书面修订协议。14.4合同的终止14.4.1合同终止需双方协商一致，并签订书面终止协议。14.5合同的解释14.5.1本合同的解释权归双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和条件1.1第三方介入是指在本合同执行过程中，除甲乙方之外的当事人参与合同的履行、监督或协调等行为。1.2第三方介入的条件包括但不限于：a)甲乙方无法独立解决合同履行中的问题，需要第三方协助；b)第三方拥有合同履行所需的特定资源、技术或专业知识；c)甲乙方书面同意第三方介入。第二条第三方介入的范围和方式2.1第三方介入的范围包括但不限于：a)提供技术支持或咨询；b)参与工程设计或施工；c)进行质量检验或验收；d)提供金融服务或保险；e)协调甲乙方之间的关系。2.2第三方介入的方式包括但不限于：a)第三方与甲乙方签订书面介入协议；b)第三方以顾问、监理或其他角色参与合同履行；c)第三方提供必要的文件、报告或意见。第三条第三方介入的义务和责任3.1第三方介入的义务包括但不限于：a)按照甲乙方的要求履行介入职责；b)保护甲乙方的商业秘密和技术秘密；c)遵守相关法律法规和行业标准。3.2第三方介入的责任包括但不限于：a)第三方应承担其介入行为产生的后果；b)第三方对甲乙方造成的损失应进行赔偿；c)第三方应承担因其过错导致的违约责任。第四条第三方介入的赔偿责任4.1第三方介入造成的损失赔偿包括但不限于：a)直接经济损失；b)合同履行延误的损失；c)甲乙方为实现合同目的所支付的额外费用。4.2第三方赔偿责任的限制：a)第三方对甲乙方的赔偿责任不应超过其介入行为的直接收益；b)第三方对甲乙方的赔偿责任应受到合同约定的责任限额的限制。第五条第三方介入的合同变更5.1第三方介入导致的合同变更应遵循合同变更的程序和条件。5.2第三方介入合同变更的内容包括但不限于：a)合同价款的调整；b)合同履行期限的延长；c)合同义务的增加或减少。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违反合同约定应承担违约责任，包括但不限于：a)支付违约金；b)赔偿损失；c)承担合同解除的后果。6.2甲乙方因第三方违约所受的损失应由第三方赔偿。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入产生的争议应通过友好协商解决。7.2如协商不成，争议提交至合同签订地人民法院解决。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应保守甲乙方的商业秘密和技术秘密，不得向第三方泄露。8.2第三方违反保密义务应承担相应的赔偿责任。第九条第三方介入的法律适用9.1本合同及第三方介入协议适用中华人民共和国法律。第十条合同的终止和解除10.1合同终止或解除不影响甲乙方向第三方追究其介入行为产生的责任。第十一条第三方介入的强制性规定11.1如法律规定或政府指令要求第三方介入，甲乙方应遵守相关法律法规和指令。第十二条甲乙方的权利和义务12.1甲乙方有权要求第三方按照合同约定履行介入职责。12.2甲乙方有义务提供第三方所需的工程资料、技术文件和相关信息。第十三条第三方介入的书面协议13.1第三方介入需签订书面协议，明确介入范围、职责、期限和赔偿责任等。第十四条第三方介入的告知义务14.1甲乙方应在合同中明确告知第三方介入的相关条款，确保第三方了解其权利和义务。第十五条第三方介入的适用范围15.1本第三方介入条款适用于本合同及所有相关的补充协议和附件。第十六条合同的转让16.1未经甲乙双方同意，第三方不得将合同权利义务转让给第三方。第十七条合同的附件17.1合同附件为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。第十八条合同的修订18.1合同修订需甲乙双方协商一致，并签订书面修订协议。第十九条第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：工程图纸附件三：工程量清单附件四：施工方案附件五：工程质量标准附件六：验收合格标准附件七：付款条件及时间表附件八：履约保证金支付凭证附件九：付款担保函附件十：第三方介入协议附件十一：技术支持和服务协议附件十二：保险单据附件十三：合同修订记录附件十四：违约金计算公式附件一：合同协议书本附件是本合同的主体文件，包含了双方的权利义务、合同履行期限、质量标准、付款条件等内容。附件二：工程图纸本附件提供了工程的详细设计图纸，包括建筑、结构、水电等各个专业的图纸。附件三：工程量清单本附件列出了工程所需的材料、工作量和费用，作为合同价款的基础。附件四：施工方案本附件详细说明了施工的具体步骤、方法和要求，包括施工进度计划等。附件五：工程质量标准本附件规定了工程的施工质量标准，包括材料、工艺、验收等要求。附件六：验收合格标准本附件明确了工程验收的合格标准，包括各项指标和要求。附件七：付款条件及时间表本附件列出了付款的条件和时间，包括工程进度、质量验收等。附件八：履约保证金支付凭证本附件是履约保证金支付的凭证，证明承包人已支付履约保证金。附件九：付款担保函本附件提供了付款担保，确保承包人按合同约定履行义务。附件十：第三方介入协议本附件明确了第三方的介入范围、职责、期限和赔偿责任等内容。附件十一：技术支持和服务协议本附件规定了第三方提供技术支持和服务的内容和要求。附件十二：保险单据本附件是保险单据，证明承包人已购买合同约定的保险。附件十三：合同修订记录本附件记录了合同的修订历程，包括修订的内容和时间。附件十四：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于计算违约行为导致的违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未能按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。2.承包人未能按照合同约定提供材料、设备或技术。3.发包人未能按照合同约定支付价款或履约保证金。4.发包人未能按照合同约定提供施工场地、施工条件等。5.第三方未能按照合同约定履行介入职责。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.损失赔偿：根据实际损失进行赔偿，包括直接损失和间接损失。3.工期延误：按照合同约定的工期延误赔偿标准进行赔偿。4.质量问题：根据合同约定的质量标准进行判断，不符合标准的需进行修复或重新施工。示例说明：如果承包人未能按照合同约定时间完成工程，属于违约行为。根据合同约定的违约金计算公式，计算违约金金额，并按照该金额向发包人支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年建筑工程款支付与保障合同，双方签订的具有法律效力的文件。2.发包人：指根据本合同规定，有权对承包人进行付款的当事人，即工程项目的投资方或项目法人。3.承包人：指根据本合同规定，有权接受发包人付款的当事人，即承担工程项目施工的法人或