2024年建设施工合同范本_第1页
2024年建设施工合同范本_第2页
2024年建设施工合同范本_第3页
2024年建设施工合同范本_第4页
2024年建设施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3提前完成第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3验收标准第六条施工安全6.1安全要求6.2安全事故处理第七条变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条合同的生效与终止10.1合同生效10.2合同终止第十一条合同的附件11.1工程图纸11.2技术规范11.3材料清单第十二条其他约定12.1知识产权12.2保密条款12.3环境保护第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条合同的修订与补充14.1修订方式14.2补充协议第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称:____________1.1.2注册地址:____________1.1.3法定代表人:____________1.1.4联系人:____________1.1.5联系电话:____________1.2承包方1.2.1名称:____________1.2.2注册地址:____________1.2.3法定代表人:____________1.2.4联系人:____________1.2.5联系电话:____________第二条工程概况2.1工程名称:____________2.2工程地点:____________2.3工程规模:____________2.4工程内容:____________第三条合同价格3.1合同总价:____________元,大写:____________元整。3.2价格调整:3.2.1价格调整的方式:____________3.2.2价格调整的条件:____________3.2.3价格调整的程序:____________3.3支付方式:3.3.1支付方式一:____________3.3.2支付方式二:____________3.3.3支付时间:____________第四条合同工期4.1工期要求:____________4.2工期延误:4.2.1工期延误的责任:____________4.2.2工期延误的处理:____________4.3提前完成:4.3.1提前完成奖励:____________4.3.2提前完成的要求:____________第五条质量标准5.1工程质量:____________5.2材料质量:____________5.3验收标准:____________第六条施工安全6.1安全要求:____________6.2安全事故处理:____________第七条变更与解除7.1合同变更:7.1.1变更的条件:____________7.1.2变更的程序:____________7.2合同解除:7.2.1解除的条件:____________7.2.2解除的程序:____________7.2.3解除后的处理:____________第八条违约责任8.1发包方违约:8.1.1发包方未按约定时间支付款项的,应支付违约金,违约金为应付款项的____%。8.1.2发包方未按约定提供施工条件的,应承担由此增加的费用和(或)工期延误。8.1.3发包方其他违约行为:____________8.2承包方违约:8.2.1承包方未按约定时间完成工程的,应支付违约金,违约金为合同总价的____%。8.2.2承包方未按约定使用材料的,应承担由此造成的损失和(或)工期延误。8.2.3承包方其他违约行为:____________第九条争议解决9.1争议解决方式:____________9.2仲裁或诉讼:如选择仲裁,仲裁机构为____________;如选择诉讼,管辖法院为____________。第十条合同的生效与终止10.1合同生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。10.2合同终止:合同履行完毕或双方协商一致终止。第十一条合同的附件11.1工程图纸:见附件一。11.2技术规范:见附件二。11.3材料清单:见附件三。第十二条其他约定12.1知识产权:____________12.2保密条款:____________12.3环境保护:____________第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国____法律的有关规定。13.2争议解决:如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,适用____条款约定的争议解决方式。第十四条合同的修订与补充14.1修订方式:本合同的修订应由双方书面达成一致。14.2补充协议:双方可就本合同未尽事宜,另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外,参与或涉及本合同项下工程的其他个人、企事业单位、社会组织等。第二条第三方介入的条件2.1第三方介入的条件包括但不限于:提供专业技术支持、材料供应、设备租赁、工程监理等。第三条第三方介入的程序3.1甲乙方如需引入第三方参与合同履行,应提前通知对方,并征得对方同意。3.2甲乙方应向对方提供第三方的相关资料,包括但不限于资质证明、法人登记证明等。3.3甲乙方应确保第三方的介入不会损害对方合法权益,并承担因第三方介入导致的一切法律责任。第四条第三方责任4.1第三方应对其参与合同履行过程中的一切行为负责,并承担相应法律责任。4.2第三方如因过错导致甲乙方损失,甲乙方有权向第三方追偿。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的法律主体,各自承担合同履行过程中的法律责任。5.2甲乙方与第三方之间的任何协议、承诺等,均不影响本合同的履行。第六条第三方责任限额6.1第三方同意在其责任范围内,对甲乙方的损失承担有限赔偿责任,赔偿限额为____元。6.2如第三方未经甲乙方同意,超出责任范围的行为导致甲乙方损失,超出部分的赔偿责任由第三方承担。第七条第三方介入的变更与解除7.1如甲乙方需变更或解除与第三方的合同,应提前通知对方,并征得对方同意。7.2甲乙方应确保变更或解除第三方合同不会影响本合同的履行。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方如未按约定履行合同义务,应承担违约责任,赔偿甲乙方的损失。8.2甲乙方如未按约定履行合同义务,导致第三方违约,甲乙方应承担相应责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入引起的争议,应通过友好协商解决。9.2如协商不成,适用本合同争议解决条款约定的方式进行解决。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应对本合同内容及履行过程中获悉的甲乙方商业秘密予以保密。10.2第三方违反保密义务的,应承担违约责任,赔偿甲乙方的损失。第十一条第三方介入的税务责任11.1第三方应按税务法律法规规定,自行申报并缴纳税款。11.2第三方如未按税务法律法规规定履行义务,导致甲乙方损失,应承担相应责任。第十二条甲乙方的通知义务12.1甲乙方应将第三方介入的相关信息及时通知对方。12.2甲乙方未履行通知义务的,应承担相应责任。第十三条第三方介入的验收与结算13.1第三方介入的部分,应按照本合同约定的验收标准进行验收。13.2甲乙方应按照本合同约定的结算方式,向第三方支付款项。第十四条甲方与第三方的关系14.1甲方与第三方均为独立的法律主体,各自承担合同履行过程中的法律责任。14.2甲方与第三方之间的任何协议、承诺等,均不影响本合同的履行。第十五条乙方与第三方的关系15.1乙方与第三方均为独立的法律主体,各自承担合同履行过程中的法律责任。15.2乙方与第三方之间的任何协议、承诺等,均不影响本合同的履行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸附件二:技术规范附件三:材料清单附件四:第三方介入协议附件五:保险单据附件六:税务文件附件七:验收报告附件八:付款凭证附件九:变更与解除合同协议附件十:违约金计算公式说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.未按约定时间完成工程2.未按约定提供施工条件3.未按约定支付款项4.未按约定使用材料5.未按约定质量标准施工6.未按约定安全要求施工7.擅自变更或解除合同8.未履行保密义务9.未按税务法律法规规定履行义务违约责任认定标准:1.违约金计算:按合同总价的一定比例计算违约金。2.损失赔偿计算:根据实际损失金额进行赔偿。3.工期延误:按合同约定的工期延误赔偿标准计算。4.提前完成:未按约定提前完成,不支付提前完成奖励。示例说明:如承包方未按约定时间完成工程,应支付合同总价2%的违约金;如发包方未按约定提供施工条件,导致承包方工期延误,应按合同约定的工期延误赔偿标准向承包方支付赔偿金。说明三:法律名词及解释:1.合同:本合同是指甲乙双方为完成某项工程,明确双方的权利和义务而达成的书面协

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论