2024年度道路照明工程灯具维修劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度道路照明工程灯具维修劳务分包合同本合同目录一览1.分包工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程量1.5工程期限2.分包单位资质2.1分包单位名称2.2分包单位资质证书编号2.3分包单位资质等级2.4分包单位法人代表2.5分包单位联系人3.劳务人员3.1劳务人员数量3.2劳务人员技能要求3.3劳务人员工资待遇3.4劳务人员社会保险4.工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证期5.工程安全5.1安全生产责任5.2安全防护措施5.3安全事故处理6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3付款进度6.4价格调整7.工期延误7.1工期延误责任7.2工期顺延条件7.3工期延误的经济赔偿8.违约责任8.1分包单位违约8.2甲方违约9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院10.合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的份数12.1甲方执份12.2分包单位执份12.3监造单位执份13.其他条款13.1甲方提供的条件13.2分包单位应承担的费用13.3不可抗力14.合同的签订日期和地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条：分包工程概况1.1工程名称：2024年度道路照明工程灯具维修劳务分包合同1.2工程地点：[具体地址]1.3工程内容：灯具维修，包括但不限于更换灯泡、清洁灯具、检查电路等1.4工程量：[工程量具体描述]1.5工程期限：工程应于[具体日期]前完成第二条：分包单位资质2.1分包单位名称：[分包单位名称]2.2分包单位资质证书编号：[资质证书编号]2.3分包单位资质等级：[资质等级]2.4分包单位法人代表：[法人代表姓名]2.5分包单位联系人：[联系人姓名]第三条：劳务人员3.1劳务人员数量：[具体数量]3.2劳务人员技能要求：[具体技能要求]3.3劳务人员工资待遇：[工资待遇具体描述]3.4劳务人员社会保险：[社会保险具体描述]第四条：工程质量与标准4.1工程质量要求：按照[具体标准或规范]进行施工4.2工程验收标准：工程验收应符合[具体标准或规范]4.3质量保证期：[质量保证期具体描述]第五条：工程安全5.1安全生产责任：分包单位应承担全部安全生产责任5.2安全防护措施：分包单位应采取[具体安全防护措施]5.3安全事故处理：发生安全事故时，分包单位应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理第六条：合同价款6.1合同总价：[合同总价]6.2付款方式：[付款方式，如进度付款、验收合格后付款等]6.3付款进度：[付款进度具体描述]6.4价格调整：[价格调整具体描述]第八条：违约责任8.1分包单位违约：分包单位未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.2甲方违约：甲方未能按照合同约定支付价款或提供施工条件的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿分包单位损失等。第九条：争议解决9.1争议解决方式：双方同意通过协商解决合同争议，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。9.2仲裁机构：[具体仲裁机构名称]9.3诉讼管辖法院：[具体法院名称]第十条：合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更：合同履行过程中，双方可以通过书面形式变更合同，变更内容应经双方协商一致。10.3合同解除：双方同意解除合同的，可以书面约定解除合同的事由和方式。第十一条：保密条款11.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等。11.2保密期限：[保密期限具体描述]11.3违约保密条款：违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十二条：合同的份数12.1甲方执份：[份数]12.2分包单位执份：[份数]12.3监造单位执份：[份数]第十三条：其他条款13.1甲方提供的条件：[具体描述]13.2分包单位应承担的费用：[具体描述]13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十四条：合同的签订日期和地点14.1签订日期：[具体日期]14.2签订地点：[具体地点]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方指非合同当事人，但为实现合同目的而参与合同履行过程的个体或组织。第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、融资方等。2.第三方介入的条款修正2.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，如需要第三方介入，应事先书面通知对方，并明确第三方的职责、权利和义务。2.2甲乙双方应与第三方签订相应的补充协议，明确第三方的介入范围、职责、权利和义务，以及第三方与甲乙双方的关系。2.3甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行其职责，并承担第三方违约责任。3.第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，责任限额不得超过第三方从甲乙双方获得的报酬总额。3.2甲乙双方应要求第三方提供相应的担保，以确保第三方履行合同义务。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方独立签订合同，第三方对甲乙双方不具有任何形式的隶属或从属关系。4.2第三方应遵守甲乙双方的管理规定，服从甲乙双方的指挥和监督。4.3第三方在合同履行过程中产生的纠纷，由第三方与甲乙双方协商解决。5.第三方介入的额外条款5.1甲乙双方应要求第三方提供有效的营业执照、资质证书等证明材料，以确保第三方具备合同约定的能力和条件。5.2甲乙双方应要求第三方提供包括但不限于保证金、保函等形式的担保，以确保第三方履行合同义务。5.3甲乙双方应要求第三方按照合同约定支付税费、保险费等相关费用。6.第三方违约责任6.1第三方未能按照合同约定履行其职责的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲乙双方损失等。6.2第三方违反法律法规或合同约定的，应承担相应的法律责任。7.第三方退出7.1第三方同意在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，可与甲乙双方协商一致退出合同。7.2第三方退出合同的，应按照甲乙双方的要求承担相应的违约责任。8.第三方与甲乙双方的沟通与协调8.2甲乙双方应定期与第三方召开协调会议，解决合同履行过程中的问题。9.第三方信息的保密9.1甲乙双方应保守第三方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，不得泄露给无关第三方。9.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，不得泄露给无关第三方。10.第三方责任的分摊10.1因第三方原因导致合同履行异常的，甲乙双方应按照合同约定分摊相应的损失。10.2甲乙双方在分摊损失后，有权向第三方追偿。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：分包单位资质证书复印件附件4：分包单位法人代表身份证明附件5：分包单位联系人名片附件6：安全生产责任协议附件7：安全防护措施方案附件8：劳务人员名单及资质证明附件9：工资待遇明细表附件10：社会保险缴纳证明附件11：合同价款明细表附件12：付款进度时间表附件13：价格调整协议附件14：工程验收标准和方法附件15：违约金计算公式附件16：仲裁协议附件17：诉讼管辖法院证明附件的详细要求和说明：2.工程量清单：应详细列明工程所需的材料、设备、劳务等各项工程量及其数量和单价。3.分包单位资质证书复印件：应提交分包单位的资质证书复印件，以证明分包单位具备合同约定的施工能力。4.分包单位法人代表身份证明：应提交分包单位法人代表的身份证明文件，以证明其身份合法。5.分包单位联系人名片：应提供分包单位联系人的名片，以便甲乙双方之间的沟通和联系。6.安全生产责任协议：应明确分包单位在施工过程中的安全生产责任，包括安全措施、事故处理等。7.安全防护措施方案：应详细描述分包单位在施工过程中采取的安全防护措施，以确保施工安全。8.劳务人员名单及资质证明：应提供劳务人员的名单及其相应的资质证明，以证明其具备合同约定的技能和资格。9.工资待遇明细表：应详细列明劳务人员的工资待遇，包括基本工资、加班费、福利等。10.社会保险缴纳证明：应提供分包单位为劳务人员缴纳社会保险的证明，以证明其履行合同义务。11.合同价款明细表：应详细列明合同价款的构成，包括工程款、材料款、劳务费等。12.付款进度时间表：应明确合同价款的支付进度和时间节点，以便甲乙双方按照约定履行付款义务。13.价格调整协议：应详细列明价格调整的条件和计算方法，以应对市场变化对合同价款的影响。14.工程验收标准和方法：应明确工程验收的标准和方法，以确保工程质量符合合同要求。15.违约金计算公式：应提供违约金的计算公式，以便在违约行为发生时计算违约金。16.仲裁协议：应明确甲乙双方在发生合同争议时选择的仲裁机构，以保证争议的快速解决。17.诉讼管辖法院证明：应提供甲乙双方选择的诉讼管辖法院的证明，以确保在发生诉讼时法院的管辖权。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.分包单位未能按照合同约定完成工程的，构成违约。2.分包单位提供的材料不符合合同约定的质量标准的，构成违约。3.分包单位未能在合同约定的期限内完成工程的，构成违约。4.甲方未能按照合同约定支付价款的，构成违约。5.甲方提供的施工条件不符合合同约定的，构成违约。责任认定标准：1.分包单位违约：分包单位应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿甲方损失等。2.甲方违约：甲方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿分包单位损失等。违约责任的认定：1.违约责任的认定应根据合同约定和