2024【建设工程施工合同范本】湖北省建设工程施工合同范本

合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，同意乙方进行施工；乙方愿意承担该工程的施工任务，并按照约定的条件完成施工，双方经协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格不包括：__________第三条合同价格的调整3.1合同价格调整的条件：__________3.2合同价格调整的方式：__________第四条工期4.1工程开工日期：__________4.2工程竣工日期：__________4.3工期延误的处理：__________第五条质量标准5.1工程质量标准：__________5.2工程质量保证期：__________第六条付款方式6.1付款条件：__________6.2付款方式：__________6.3付款时间：__________第七条违约责任7.1甲方违约责任：__________7.2乙方违约责任：__________第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方约定的其他事项：__________第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并以书面形式作出。甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未按约定履行，对方有权要求违约方承担违约责任。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。2.合同的变更和解除：任何一方要求变更或解除合同，均应提前通知对方，并经双方协商一致，并以书面形式作出。解决办法：双方协商一致，并以书面形式进行变更或解除。3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。4.合同的生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。解决办法：双方签字（或盖章）后，合同即刻生效。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托乙方进行工程承包的一方，负责工程的资金投入、组织协调和监督管理。2.承包方（乙方）：指承担工程承包的一方，负责工程的设计、施工和保修。3.合同总价：指双方约定的工程完工后，乙方应向甲方支付的总价款。4.工期：指工程开工之日起至工程竣工交付之日止的时间。5.质量标准：指工程应达到的技术规范和质量要求。6.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径予以解决。8.合同生效：指合同条款符合法律法规，双方达成一致并签署后，合同即具有法律效力。应用场合：1.适用于湖北省内的各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于甲方作为发包方，乙方作为承包方的情况下，乙方承担工程的设计、施工和保修等任务。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应按照约定的价格调整方式进行调整。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行的，双方应协商顺延工期，并根据实际情况减轻或免除责任。3.工程保险：乙方应按照甲方的要求，为工程购买相应的保险，并将保险单据提交甲方备案。4.工程验收：工程竣工后，乙方应按照约定的标准进行自检，并将验收资料提交甲方。甲方应在约定的时间内进行验收，确认工程质量符合合同要求。5.保修责任：乙方应在约定的保修期内，对工程