修路修桥工程合同范例

修路修桥工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、甲方具备修路修桥工程的施工资质，乙方需将某路段道路及桥梁的建设工程承包给甲方施工。

二、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程承包

1.甲方负责工程的施工、竣工、验收及保修。

2.乙方负责提供施工现场、施工图纸、施工方案等相关资料。

3.甲方在施工过程中，应遵守国家有关法律法规，确保工程质量和安全。

三、工程费用及支付方式

1.工程总费用为：人民币____________元整（大写：____________________）。

2.工程费用支付方式：

（1）合同签订后，甲方收到乙方支付的人民币____________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程开工后，每月支付工程进度款的百分之____________，直至工程竣工；

（3）工程竣工并验收合格后，乙方支付剩余工程款。

四、工程验收及保修

1.工程竣工后，甲方应按照乙方的要求，在规定的时间内进行竣工验收。

2.工程验收合格后，乙方应在收到甲方提供的竣工报告之日起____________个工作日内，支付工程竣工款。

3.工程保修期为：____________________。

五、违约责任

1.甲方未按时完成工程，每延误一日，应向乙方支付工程总费用的____________%作为违约金。

2.乙方未按时支付工程款，每延误一日，应向甲方支付逾期付款利息，利率为____________%。

3.双方违反本合同其他条款的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，本合同继续履行。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同终止。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份。

附件：

1.施工图纸及设计文件

2.施工方案

3.乙方提供的施工现场资料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、甲方具备修路修桥工程的施工资质，乙方需将某路段道路及桥梁的建设工程承包给甲方施工。

二、监理方作为专业第三方，负责对工程施工过程进行监督、检查，确保工程质量、安全及进度符合国家相关标准和合同约定。

三、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程承包

1.甲方负责工程的施工、竣工、验收及保修。

2.乙方负责提供施工现场、施工图纸、施工方案等相关资料。

3.监理方负责对工程进行监督管理，确保工程质量、安全及进度符合合同约定。

三、工程费用及支付方式

1.工程总费用为：人民币____________元整（大写：____________________）。

2.工程费用支付方式：

（1）合同签订后，甲方收到乙方支付的人民币____________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程开工后，每月支付工程进度款的百分之____________，直至工程竣工；

（3）工程竣工并验收合格后，乙方支付剩余工程款。

四、监理方职责与权利

1.监理方负责对工程进行全过程监督、检查，包括但不限于质量、安全、进度、合同履行等方面。

2.监理方有权要求甲方整改工程质量、安全问题，甲方应在接到通知后____________个工作日内完成整改。

3.监理方有权对违反合同约定的甲方、乙方进行处罚，包括但不限于暂停工程、扣除工程款等。

五、甲方的责权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定及时支付工程款，若乙方未按时支付，甲方有权暂停工程或要求赔偿损失。

2.甲方有权要求监理方按照合同约定履行职责，若监理方未履行职责，甲方有权要求乙方更换监理方。

3.甲方有权要求乙方提供施工现场、施工图纸、施工方案等相关资料，以确保工程顺利推进。

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方未按时支付工程款，每延误一日，应向甲方支付逾期付款利息，利率为____________%。

2.乙方违反合同约定，导致工程延误、质量不合格或安全事故发生，应承担相应责任，包括但不限于赔偿甲方损失、承担违约金等。

3.乙方不得擅自变更工程内容、工期、费用等，如需变更，应经甲方和监理方同意。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，本合同继续履行。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲方、乙方、监理方各执一份。

附件：

1.施工图纸及设计文件

2.施工方案

3.乙方提供的施工现场资料

第三方介入的意义和目的：

监理方的介入，旨在确保工程施工过程符合国家相关标准和合同约定，提高工程质量和安全水平，降低工程风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为承包方，在工程建设和施工过程中占据主导地位，有利于甲方更好地维护自身权益，确保工程按计划、高质量地完成。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“施工方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“业主方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

一、业主方计划建设某商业综合体，需将该项目的施工部分承包给具备资质的施工方。

二、监理方作为专业第三方，负责对施工过程进行监督、检查，确保工程质量、安全及进度符合国家相关标准和合同约定。

三、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：某商业综合体建设项目

2.工程地点：____________________

3.工程内容：建筑主体结构、装饰装修、设备安装等

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____________________

二、工程承包

1.甲方（施工方）负责工程的施工、竣工、验收及保修。

2.乙方（业主方）负责提供施工现场、施工图纸、施工方案等相关资料。

3.监理方负责对工程进行全过程监督、检查，确保工程质量、安全及进度符合合同约定。

三、工程费用及支付方式

1.工程总费用为：人民币____________元整（大写：____________________）。

2.工程费用支付方式：

（1）合同签订后，施工方收到业主方支付的人民币____________元整（大写：____________________）作为预付款；

（2）工程开工后，每月支付工程进度款的百分之____________，直至工程竣工；

（3）工程竣工并验收合格后，业主方支付剩余工程款。

四、监理方职责与权利

1.监理方负责对工程进行全过程监督、检查，包括但不限于质量、安全、进度、合同履行等方面。

2.监理方有权要求施工方整改工程质量、安全问题，施工方应在接到通知后____________个工作日内完成整改。

3.监理方有权对违反合同约定的施工方进行处罚，包括但不限于暂停工程、扣除工程款等。

五、业主方责权利

1.业主方有权要求施工方按照合同约定及时完成工程，若施工方未按时完成，业主方有权要求赔偿损失。

2.业主方有权要求监理方按照合同约定履行职责，若监理方未履行职责，业主方有权要求更换监理方。

3.业主方有权要求施工方提供施工现场、施工图纸、施工方案等相关资料，以确保工程顺利推进。

六、施工方违约及限制条款

1.施工方未按时完成工程，每延误一日，应向业主方支付违约金，金额为工程总费用的____________%。

2.施工方违反合同约定，导致工程延误、质量不合格或安全事故发生，应承担相应责任，包括但不限于赔偿业主方损失、承担违约金等。

3.施工方不得擅自变更工程内容、工期、费用等，如需变更，应经业主方和监理方同意。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，本合同继续履行。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除后，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲方、乙方、监理方各执一份。

附件：

1.施工图纸及设计文件

2.施工方案

3.业主方提供的施工现场资料

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为业主方，在工程建设和施工过程中占据主导地位，有利于乙方更好地维护自身权益，确保工程按计划、高质量地完成，满足预期使用需求。

弱化甲方为主导的意义和目的：

在乙方权益为主导的合同框架下，甲方（施工方）的角色转