建筑排水单包工施工合同

建筑排水单包工施工合同合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于排水管道安装、检查井施工、排水系统调试等。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价应包含全部施工内容的人工、材料、设备、机械、交通、管理、税费等一切费用。2.3乙方应按照双方约定的进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方工程总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成施工，工期自合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方应保证其所供材料和设备的质量，不得使用不合格产品。4.3工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至验收合格。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。第六条违约责任6.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2业主如违反合同约定，未按时支付工程款，应支付违约金，违约金计算方式为：违约金=逾期支付金额×逾期支付天数×日利率。日利率为中国人民银行同期贷款基准利率。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备的技术规格和合格证明4.工程量清单和报价单5.工程验收标准和验收程序6.违约金计算公式和相关依据7.保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工，视为违约。2.乙方使用不合格材料或设备，视为违约。3.乙方未按国家相关标准和规范施工，导致工程质量问题，视为违约。4.业主未按时支付工程款，视为违约。5.双方未履行保密协议，泄露对方商业秘密和机密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，通常为建筑项目的业主或开发商。2.乙方：指承担施工的一方，通常为建筑施工企业。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.预付款：指业主在合同签订后支付给乙方的部分款项。5.工程进度款：指业主根据工程进度支付给乙方的款项。6.质量保证金：指业主在工程验收合格后支付给乙方的款项。7.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前制定合理的施工计划，确保按期完成施工。如遇不可抗力等因素导致延误，应及时与业主沟通，协商调整工期。2.材料和设备不合格：乙方应严格把控原材料和设备的采购质量，确保符合合同要求。如发现不合格产品，应立即更换，并承担相应责任。3.工程质量问题：乙方应按照国家标准和规范施工，加强质量控制。如工程验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格。4.业主拖欠工程款：乙方应及时与业主沟通，催收工程款。如业主违约拖欠，可依法向法院提起诉讼。5.保密信息泄露：乙方应加强保密意识，签订保密协议，确保不泄露业主的商业秘密和机密信息。五、所有应用场景：1.建筑项目排水系统施工2.房地产开发商与施工企业之