2024建筑工程劳务分包协议

2024版建筑工程劳务分包协议版A版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方1.4相关术语解释2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度安排3.劳务分包范围3.1分包内容3.2分包工程量3.3分包工程质量标准3.4分包工程安全要求4.分包价格及支付方式4.1分包合同总价4.2支付条款4.3价格调整机制4.4发票开具及税务处理5.合同履行及工期保障5.1承包方的义务5.2分包方的义务5.3工期延误及违约责任5.4工程变更及调整6.质量管理6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量争议的处理7.安全管理与环保要求7.1安全管理制度7.2安全事故的处理7.3环保要求及措施7.4健康与劳动保护8.合同的变更、解除与终止8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同终止条件8.4合同终止后的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁费用承担9.4法院诉讼10.合同的生效、履行和终止10.1合同生效条件10.2合同履行地点10.3合同终止后的义务10.4合同的保管和复制11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务及违约责任12.违约责任12.1承包方的违约责任12.2分包方的违约责任12.3违约赔偿金额的计算方法13.法律适用及争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决方式13.3适用法院或仲裁委员会14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件说明14.4合同签订日期及地点14.5合同正本及副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方1.4相关术语解释（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。（2）分包工程：指乙方将其承包的工程中的一部分工作委托给丙方施工的部分。（3）分包价款：指甲方按照本合同约定支付给乙方的分包工程价款。第二条工程概述2.1工程名称工程名称为：建筑工程。2.2工程地点工程地点为：。2.3工程规模工程规模为：。2.4工程内容工程内容包括：。2.5工程进度安排工程进度安排如下：。第三条劳务分包范围3.1分包内容分包内容包括：。3.2分包工程量分包工程量为：。3.3分包工程质量标准分包工程质量标准如下：。3.4分包工程安全要求分包工程安全要求如下：。第四条分包价格及支付方式4.1分包合同总价分包合同总价为：。4.2支付条款支付条款如下：。4.3价格调整机制价格调整机制如下：。4.4发票开具及税务处理发票开具及税务处理如下：。第五条合同履行及工期保障5.1承包方的义务承包方的义务如下：。5.2分包方的义务分包方的义务如下：。5.3工期延误及违约责任工期延误及违约责任如下：。5.4工程变更及调整工程变更及调整如下：。第六条质量管理6.1质量标准质量标准如下：。6.2质量控制质量控制如下：。6.3质量验收质量验收如下：。6.4质量争议的处理质量争议的处理如下：。第八条合同的变更、解除与终止8.1合同变更条件合同变更条件如下：。8.2合同解除条件合同解除条件如下：。8.3合同终止条件合同终止条件如下：。8.4合同终止后的处理合同终止后的处理如下：。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式如下：。9.2仲裁地点及机构仲裁地点及机构如下：。9.3仲裁费用承担仲裁费用承担如下：。9.4法院诉讼法院诉讼如下：。第十条合同的生效、履行和终止10.1合同生效条件合同生效条件如下：。10.2合同履行地点合同履行地点如下：。10.3合同终止后的义务合同终止后的义务如下：。10.4合同的保管和复制合同的保管和复制如下：。第十一条保密条款11.1保密内容保密内容如下：。11.2保密期限保密期限如下：。11.3保密义务及违约责任保密义务及违约责任如下：。第十二条违约责任12.1承包方的违约责任承包方的违约责任如下：。12.2分包方的违约责任分包方的违约责任如下：。12.3违约赔偿金额的计算方法违约赔偿金额的计算方法如下：。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律合同适用的法律如下：。13.2争议解决方式争议解决方式如下：。13.3适用法院或仲裁委员会适用法院或仲裁委员会如下：。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力如下：。14.2合同的转让合同的转让如下：。14.3附件说明附件说明如下：。14.4合同签订日期及地点合同签订日期及地点如下：。14.5合同正本及副本份数合同正本及副本份数如下：。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：施工方案和施工工艺附件四：质量验收标准附件五：安全施工措施附件六：合同履行时间表附件七：支付凭证附件八：验收报告附件的详细要求和附件的说明：附件一：工程图纸详细要求：包含工程的所有图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等。附件说明：工程图纸是施工的依据，乙方和丙方必须严格按照图纸施工。附件二：工程量清单详细要求：详细列出工程的所有工程量，包括材料、人工、机械使用等。附件说明：工程量清单是计算分包价款的基础，乙方和丙方必须按照清单进行施工。附件三：施工方案和施工工艺详细要求：详细列出施工的方案和工艺，包括施工步骤、施工方法、材料使用等。附件说明：施工方案和施工工艺是保证工程质量和工期的关键，乙方和丙方必须严格按照方案和工艺施工。附件四：质量验收标准详细要求：列出工程的质量验收标准，包括材料验收、过程验收、竣工验收等。附件说明：质量验收标准是判断工程质量的关键，乙方和丙方必须按照标准进行施工和验收。附件五：安全施工措施详细要求：列出施工期间的安全措施，包括人员安全、材料安全、施工现场管理等。附件说明：安全施工措施是保障施工期间人员安全和施工顺利进行的关键，乙方和丙方必须严格按照措施执行。附件六：合同履行时间表详细要求：列出合同的履行时间表，包括施工开始时间、施工结束时间、付款时间等。附件说明：合同履行时间表是双方履行合同的依据，乙方和丙方必须按照时间表执行。附件七：支付凭证详细要求：列出支付的凭证，包括支付的金额、支付的时间、支付的账户等。附件说明：支付凭证是记录支付行为的关键，乙方和丙方必须按照凭证进行支付。附件八：验收报告详细要求：列出工程的验收报告，包括验收的时间、验收的人员、验收的结果等。附件说明：验收报告是记录工程验收情况的关键，乙方和丙方必须按照报告进行验收。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付分包价款。2.乙方未按约定完成分包工程。3.丙方未按约定时间完成施工。4.甲方未按约定提供施工条件。5.乙方未按约定提供施工方案和工艺。6.丙方未按约定提供劳动力。7.任何一方未按约定履行合同义务。违约的责任认定：1.甲方未按约定时间支付分包价款，应支付违约金，违约金计算方式为分包价款的千分之五。2.乙方未按约定完成分包工程，应支付违约金，违约金计算方式为分包价款的千分之五。3.丙方未按约定时间完成施工，应支付违约金，违约金计算方式为分包价款的千分之五。4.甲方未按约定提供施工条件，应承担因此造成的一切损失。5.乙方未按约定提供施工方案和工艺，应承担因此造成的一切损失。6.丙方未按约定提供劳动力，应承担因此造成的一切损失。7.任何一方未按约定履行合同义务，应承担因此造成的一切损失。示例说明：如果甲方未按约定时间支付分包价款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金计算方式为分包价款的千分之五。如果乙方未按约定完成分包工程，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金计算方式为分包价款的千分之五。说明三：法律名词及解释：1.建筑工程：指建筑物的新建、扩