建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇_第1页
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇_第2页
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇_第3页
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇_第4页
建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同纠纷起诉状范本6篇第1篇示例:法院:原告(甲方):被告(乙方):原告系XXXXXXXX有限公司(以下简称甲方),乙方系XXXXXXXX建设工程有限公司(以下简称乙方)。甲、乙双方就甲方委托乙方对XXXXXXXX项目进行施工合同纠纷事宜,依照中华人民共和国民事诉讼法等相关法律规定,提起诉讼。现向贵院提起诉讼,请求贵院依法处理,并判决如下:一、确认甲、乙双方签订的XXXXXXXX项目施工合同无效;二、责令乙方返还甲方支付的工程款XXXX万元;三、乙方承担甲方XXXX元的违约金;四、乙方承担本案一切诉讼费用。事实和理由:一、甲、乙双方于XXXXXXXX年XX月XX日签订了XXXXXXXX项目的施工合同(合同编号:XXXXXXXX),约定乙方负责XXXXXXXX项目的施工工作,合同金额为XXXX万元,工期为XX个月。二、合同生效后,甲方按照约定向乙方支付了XXXX万元的预付款,并且提供了相应的工程设计图纸及施工准备所需材料,但乙方未按时开工,且未按合同约定的时间节点完成施工任务。三、在合同执行过程中,乙方未提供符合工程质量标准的施工材料,并且在施工过程中存在质量问题,导致已完成的部分工程出现质量安全隐患,严重影响了整个工程的进展进度和质量。四、鉴于乙方在工程施工过程中的违约行为,甲方提出终止合同并要求返还已支付的工程款,但一直未得到乙方的积极回应。五、经多次协商,乙方未能就返还工程款的数额及违约金等问题与甲方达成一致意见,为此,甲方不得不通过法律途径解决已存在的纠纷。上述事实,甲方有相关合同、付款凭证等证据予以证实。基于上述事实和理由,甲方依法要求贵院判决:确认甲、乙双方签订的XXXXXXXX项目施工合同无效;责令乙方返还甲方支付的工程款XXXX万元;乙方承担甲方XXXX元的违约金;乙方承担本案一切诉讼费用。特此起诉,请贵院依法审理。原告申请人:(盖章)日期:XXXX年XX月XX日第2篇示例:关于建设工程施工合同纠纷起诉状范本原告:(甲方名称)根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,经本人委托,特向贵院起诉如下。一、基本情况甲方和乙方于(具体日期)签订了《建设工程施工合同》,合同约定了双方在工程建设中的权利和义务。但自合同签订以来,乙方未能按照合同约定履行其在工程施工中的责任,导致工程质量严重不符合合同约定,给甲方造成了严重的经济损失。二、事实与理由根据合同约定,乙方应按时、保质、保量地完成工程,并承担相关的质量保证责任。但实际情况是,乙方在施工过程中存在以下问题:1.工程质量不符合合同约定要求,存在严重的施工缺陷;2.工程进度严重滞后,未能按期完成工程;3.乙方未按照合同约定提供必要的材料和设备;4.乙方未按照合同约定履行质量保证责任。以上行为严重违反了合同约定,给甲方造成了严重的经济损失,甲方要求乙方承担相应的责任并赔偿损失。三、诉讼请求根据上述事实和理由,甲方向贵院提出以下诉讼请求:1.裁定解除《建设工程施工合同》,并要求乙方承担相应的违约责任;2.裁定乙方向甲方支付工程合同价款以及相关的违约金和逾期利息;3.裁定乙方向甲方赔偿因其施工不当所造成的经济损失,包括但不限于修复工程缺陷和延误造成的损失;4.其他甲方依法享有的权利。四、证据甲方将根据现场勘查、施工记录、合同约定等提供以下证据:1.施工现场照片;2.工程验收记录;3.相关合同文件及通讯记录。五、代理人及联系方式本人委托(代理人名称)代理诉讼,并提供如下联系方式:联系地址:(地址)联系电话:(电话)特此起诉,请依法公正裁判。日期:(年月日)第3篇示例:关于建设工程施工合同纠纷起诉状范本原告:(甲方或委托人名称、住所地)根据《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定,原告因与被告就建设工程施工合同纠纷未能达成一致意见,现依法向贵法院提起诉讼,并请依法审理并判决如下:一、原告与被告签订的建设工程施工合同主要内容如下:1.项目名称:(填写具体项目名称)2.项目地点:(填写具体施工地点)3.施工范围:(填写具体施工范围)4.工程造价:(填写具体工程造价)5.施工周期:(填写具体施工周期)6.其他约定事项:(根据实际情况填写其他约定事项)二、原告主张:原告和被告签订了上述建设工程施工合同,双方应按合同约定履行各自义务。自合同签订以来,被告违反合同约定,未能按期履行工程施工进度。严重影响了工程的建设进度和质量,给原告造成了重大损失。原告多次要求被告加速工程施工进度,但被告置若罔闻,导致合同无法有效履行。三、诉讼请求:1.要求被告按照合同约定加速施工进度,确保工程按时完工;2.要求被告承担由于工期延误所造成的损失;3.要求被告支付因违约行为所导致的违约金;4.要求被告承担本案的诉讼费用。四、证据:1.建设工程施工合同及补充协议原件及复印件;2.工程进度、质量等相关资料;3.相关证人证言;4.其他能证明原告诉称的证据。五、审理意见:原告诉称系属事实,请求贵法院判令被告按照合同约定履行工程施工进度,承担损失和违约责任。为此,原告特向贵法院提起诉讼,请求依法支持原告的诉讼请求。特此起诉。原告:(签名)日期:年月日附:建设工程施工合同及相关证据原件及复印件共份。第4篇示例:关于建设工程施工合同纠纷起诉状原告:×××被告:×××原告×××,男,×××省××市××区××镇××村××号,身份证号码:×××,系××公司职员,住所地为××省××市××区××路××号××楼××室,代理人××,××公司法务部经理,委托代理人××,被告×××,男,×××省××市××区××镇××村××号,身份证号码:×××,系××公司负责人,住所地为××省××市××区××路××号××楼××室。原告×××向贵院提起诉讼,并依法向贵院提出以下诉讼请求和事实与理由:事实与理由1.原告×××和被告×××于××年××月××日签订了《××项目施工合同》,合同约定了工程工期、工程质量、工程款项等内容,合同金额为××万元。双方约定,被告××公司将承担工程施工责任,原告×××将支付工程款项。2.合同生效后,原告×××按时支付了工程款项,但被告××公司未能按时按质完成工程。工程质量不合格,且存在多处施工瑕疵,导致工程延误,给原告×××造成了经济损失和不良后果。3.原告×××在多次协商无果的情况下,遂向贵院提起诉讼,要求被告××公司依法承担违约责任,并赔偿原告因合同履行不当所导致的经济损失。诉讼请求1.判决被告××公司返还原告×××支付的工程款项,金额为××万元。3.费用由被告××公司负担。证据1.《××项目施工合同》原件及复印件。2.相关支付凭证、协商记录等。3.其他证据待贵院审查。此致×××年××月××日第5篇示例:关于建设工程施工合同纠纷起诉状范本原告:(甲方姓名)被告:(乙方姓名)地址:(甲方地址)地址:(乙方地址)原告为(甲方身份,如个人/公司等),被告为(乙方身份,如个人/公司等)。甲方诉称:一、根据《中华人民共和国合同法》相关规定,原告与被告于(合同签订日期)签订了《建设工程施工合同》,约定了工程的内容、价款、工期等事项,并于(工程开工日期)开工,合同约定工程完工日期为(工程完工日期),双方按照约定进行履约。二、自合同签订以来,原告已按照约定支付了工程价款的(比例)给付款项,但被告在工程施工过程中存在以下问题:(列举具体问题),这些问题严重影响了工程的进度和施工质量,违反了合同约定,严重损害了原告的合法权益。三、原告多次向被告提出整改和补救要求,但被告未能采取有效措施解决上述问题,致使工程无法按时完工,给原告造成了巨大的经济损失和信誉损害。原告依法向法院提起诉讼,请求判令:一、被告立即停止违约行为,对工程施工中存在的问题进行整改和补救,确保工程质量和工期;二、被告支付给原告因工程延期和质量问题所造成的损失,包括但不限于工程延期补偿、工程质量损失赔偿等;三、被告承担诉讼费用。此致原告:(甲方签名)日期:年月日以上就是关于建设工程施工合同纠纷起诉状的范本内容,希望能对您有所帮助。建议您在起诉前咨询律师,根据具体情况进行起诉状内容的调整,以提高起诉的成功率。第6篇示例:法院:原告(甲方):被告(乙方):关于建设工程施工合同纠纷的起诉状原告(甲方)向本院提起诉讼,诉称:一、原告甲方系××公司,依法成立并合法登记,其法定代表人为××。被告乙方系××公司,依法成立并合法登记,其法定代表人为××。二、原告和被告于××年××月××日签订了一份《建设工程施工合同》,约定由被告乙方承接原告甲方投资的××工程项目的施工工作,并经双方协商,确定了工程合同价格、工程施工期限、质量标准等内容,并约定了工程款支付方式及进度款支付比例。合同约定工程期限为××年××月××日至××年××月××日履行完毕。三、自工程施工开工之后,被告多次违约,未按照合同约定的时间节点和质量标准履行合同义务,工程进度严重拖延,且在工程施工过程中出现了质量问题和安全事故。原告多次向被告发出催告,并要求被告按照合同约定的方式和时间节点支付进度款,但被告对原告的要求置若罔闻,严重影响了工程的正常进行。四、因被告的多次违约行为,原告于××年××月××日向被告发出书面通知解除合同及索赔函,要求被告返还原告已支付的工程款,并赔偿原告因被告违约行为所致的损失。被告未予理睬,并拒绝履行解除合同及赔偿损失的义务。原告不得不向贵院提起诉讼,请求贵院依法判令被告履行合同义务,返还原告已支付的工程款,并赔偿原告因被告违约行为所致的损失。五、根据《中华人民共和国合同法》第一百四十七条、《中华人民共和国建筑法》第七十六条、第七十七条及其他有关法律规定,原告提起诉讼,请求贵院依法支持原告的诉讼请求。原告向贵院提起诉讼,请求判令:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论