工程尾款合同范本

工程尾款合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX集团有限公司（以下简称“甲方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：0571-XXXXXXX

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：0571-XXXXXXX

合同简介：

鉴于甲方为XX项目的投资方和业主，乙方为该项目的承建商。甲方与乙方已就XX项目签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定乙方承担该项目的建设施工工作。现乙方已完成原合同约定的主体工程，且双方同意按照原合同约定的价格及付款方式结算工程款。为确保项目的顺利完工及交付，甲乙双方经友好协商，就甲方支付乙方工程尾款事宜，达成以下合同：

一、定义

1.1工程尾款：指甲方根据原合同约定，在项目完工验收合格后，按约定比例支付乙方的剩余工程款项。

1.2项目完工：指乙方按照原合同约定的工程质量、进度、投资等要求，完成项目主体工程的建设施工，并通过甲方的验收。

二、双方权利与义务

2.1甲方权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照原合同约定的质量、进度、投资等要求完成项目施工。

（2）甲方应在项目完工验收合格后，按照本合同约定的付款条件及时支付工程尾款。

（3）甲方应配合乙方办理相关验收手续，确保项目的顺利交付。

2.2乙方权利与义务

（1）乙方有权按照原合同约定，要求甲方支付工程尾款。

（2）乙方应按照原合同约定，保证项目的质量、进度、投资等要求。

（3）乙方应在项目完工验收合格后，及时提交相关验收资料，配合甲方办理验收手续。

三、价格与支付条件

3.1工程尾款金额：双方确认，工程尾款金额为人民币XX万元。

3.2支付条件：甲方应在项目完工验收合格之日起30日内，向乙方支付工程尾款。

四、履行期限

4.1乙方应在合同签订后，按照原合同约定的质量、进度、投资等要求，完成项目主体工程建设。

4.2甲方应在项目完工验收合格之日起30日内，向乙方支付工程尾款。

五、违约责任

5.1若甲方未按照本合同约定支付工程尾款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方法为：逾期付款金额×0.05%×逾期天数。

5.2若乙方未按照原合同约定完成项目施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方法为：合同总价×0.05%×逾期天数。

六、不可抗力

6.1因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本合同的，该方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、附则

9.1本合同附件包括：

（1）原合同：《建设工程施工合同》

（2）其他相关文件

十、签署

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人/负责人：张三法定代表人/负责人：李四

日期：年月日日期：年月日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是确保乙方按照原合同约定完成XX项目的建设施工工作，甲方按约定支付工程尾款，以实现项目的顺利完工及交付。具体内容包括：甲方向乙方支付工程尾款，乙方保证项目质量、进度、投资等要求，双方配合办理验收手续，确保项目顺利交付。

第二条定义

工程尾款：指甲方根据原合同约定，在项目完工验收合格后，向乙方支付的剩余工程款项。

项目完工：指乙方按照原合同约定的工程质量、进度、投资等要求，完成项目主体工程的建设施工，并通过甲方的验收。

第三条双方权利与义务

3.1甲方的权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照原合同约定的质量、进度、投资等要求完成项目施工。

（2）甲方应在项目完工验收合格后，按照本合同约定及时支付工程尾款。

（3）甲方应积极配合乙方办理相关验收手续，确保项目顺利交付。

（4）甲方应遵守国家相关法律法规，不得无故拖延支付工程尾款。

（5）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、投资等进行监督，并提出合理建议。

3.2乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照原合同约定，要求甲方支付工程尾款。

（2）乙方应按照原合同约定的质量、进度、投资等要求，完成项目主体工程建设施工。

（3）乙方应在项目完工验收合格后，及时提交相关验收资料，配合甲方办理验收手续。

（4）乙方应遵守国家相关法律法规，确保项目施工过程中的安全和质量。

（5）乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持，确保项目顺利进行。

（6）乙方应积极配合甲方对项目施工过程的监督，及时整改甲方提出的合理建议。

（7）乙方应在合同履行过程中，确保项目施工对周边环境的影响降至最低。

第四条价格与支付条件

双方确认，工程尾款金额为人民币XX万元。支付方式为银行转账，甲方应在项目完工验收合格之日起30日内，将工程尾款一次性支付给乙方。支付过程中产生的任何费用，包括但不限于税费、手续费等，由甲方承担。乙方应在收到工程尾款后开具等额发票给甲方。

第五条履行期限

本合同自双方签署之日起生效，有效期为XX个月。关键时间节点如下：

1.乙方完成项目主体工程建设施工，并通过甲方的验收。

2.甲方在项目完工验收合格之日起30日内支付工程尾款。

3.双方办理项目交付手续，确保项目顺利交付。

第六条违约责任

6.1甲方违约责任

（1）若甲方未按照本合同约定支付工程尾款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方法为：逾期付款金额×0.05%×逾期天数。

（2）若甲方无故拖延支付工程尾款，导致乙方无法按期完成项目施工，甲方应承担由此给乙方造成的直接经济损失。

（3）若甲方未履行合同约定的其他义务，导致项目无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任。

6.2乙方违约责任

（1）若乙方未按照原合同约定完成项目施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方法为：合同总价×0.05%×逾期天数。

（2）若乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用，并支付甲方相应的违约金。

（3）若乙方未履行合同约定的其他义务，导致项目无法顺利进行，乙方应承担相应的违约责任。

（4）双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。同时，守约方有权要求违约方继续履行合同或解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

第七条不可抗力

不可抗力指在合同履行期间，由于自然灾害、战争、动乱、政府行为、政策调整等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致一方或双方无法履行或部分履行合同义务。

发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件。双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。受不可抗力影响的一方，在履行合同过程中可免除相应责任，但应尽合理努力减轻损失。如不可抗力事件持续发生，影响合同履行超过XX个月，双方有权协商解除合同。

第八条争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至XX市建筑业协会进行调解。如调解不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费用按照法院判决承担。

在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他条款。如争议解决结果对已履行部分产生影响，双方应按照解决结果进行相应调整。双方同意，争议解决期间，不得采取影响对方商誉、损害项目进度等不当行为。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、要求、批准等均应以书面形式送达对方。通过快递或专人递送时，收件人签字视为送达；通过挂号信或特快专递寄送时，以邮戳日期为准。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）确认，方具法律效力。

3.终止条件：如发生以下情况，任何一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行；

（2）对方申请破产、被宣告破产、被吊销营业执照或丧失履行合同能力；

（3）发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。

4.合同终止后，双方应按照合同约定及相关法律法