2024年园林建设劳务分包合作协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林建设劳务分包合作协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3合同中术语的解释第二条劳务分包内容2.1分包工程的范围和内容2.2分包工程的工期2.3分包工程的工程量第三条劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格的确定3.2支付方式和支付时间3.3价款调整的条件和方式第四条劳务分包的质量标准4.1工程质量的要求4.2质量验收的标准和程序4.3质量问题的处理第五条劳务分包的安全责任5.1安全生产的要求5.2安全事故的处理5.3安全生产费用的承担第六条劳务分包的变更和解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件6.3合同变更和解除的法律后果第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约赔偿的计算方式第八条争议解决8.1争议解决的途径8.2仲裁地点和仲裁机构8.3仲裁裁决的执行第九条合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更程序9.3合同的终止条件第十条保密条款10.1保密信息的范围和内容10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理11.3不可抗力事件的后果第十二条合同的附件12.1附件的名称和内容12.2附件的效力12.3附件的补充和修改第十三条其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2合同的书面形式13.3合同的修改和补充第十四条法律适用和争议解决14.1合同适用的法律14.2争议解决的方式和地点14.3法律适用和争议解决的优先顺序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方名称：园林建设有限公司甲方住所：市区路号1.2乙方名称及住所乙方名称：园林劳务分包有限公司乙方住所：市区路号1.3合同中术语的解释本合同中“园林建设劳务分包”是指甲方将其园林工程的一部分工作委托给乙方进行施工的行为。第二条劳务分包内容2.1分包工程的范围和内容分包工程包括：园林绿化、景观小品、园林建筑、给排水工程等。具体工程内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。2.2分包工程的工期分包工程的工期为个月，自双方签订合同之日起计算。具体工期以甲方提供的施工进度计划为准。2.3分包工程的工程量分包工程的工程量以甲方提供的工程量清单为准。乙方应按照甲方的要求完成相应的工程量。第三条劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格的确定劳务分包价格根据工程量清单和乙方报价进行协商确定。具体价格以双方签订的《工程量清单》为准。3.2支付方式和支付时间甲方按照工程进度，分期支付乙方的劳务费用。支付方式为银行转账，支付时间为每月底前。3.3价款调整的条件和方式若合同执行过程中出现工程量增减、设计变更等情况，导致劳务费用发生变化，双方应协商调整价款。调整方式为按照实际完成的工程量和约定的单价进行计算。第四条劳务分包的质量标准4.1工程质量的要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证分包工程的质量。4.2质量验收的标准和程序分包工程的质量验收标准以甲方提供的验收标准为准。验收程序为甲方组织验收，乙方配合。4.3质量问题的处理若分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。若因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。第五条劳务分包的安全责任5.1安全生产的要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产管理制度进行施工，保证施工安全。5.2安全事故的处理若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。安全事故的处理费用由乙方承担。5.3安全生产费用的承担乙方向甲方支付安全生产费用，用于甲方的安全生产管理。具体费用金额和支付方式由双方协商确定。第六条劳务分包的变更和解除6.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。6.3合同变更和解除的法律后果合同变更和解除不影响乙方已完成的工程量和质量责任。双方应按照约定办理相关手续，并互相承担相应的责任。第八条争议解决8.1争议解决的途径双方在合同执行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点和仲裁机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。8.3仲裁裁决的执行仲裁裁决作出后，双方应按照裁决履行义务。任何一方不履行仲裁裁决，另一方有权向人民法院申请强制执行。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。9.2合同的变更程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议的生效条件同本合同。9.3合同的终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程全部完成，并通过甲方验收；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同有效期届满。第十条保密条款10.1保密信息的范围和内容保密信息包括甲方提供的技术资料、商业秘密、合同内容等。具体保密信息范围和内容以甲方提供的保密清单为准。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止后年。10.3保密信息的违约责任乙方泄露保密信息，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为泄露信息对甲方造成的实际损失的倍。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。不可抗力事件持续期间，双方暂停履行合同。11.3不可抗力事件的后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。双方均不存在过错的，不负违约责任。第十二条合同的附件12.1附件的名称和内容附件包括：《工程量清单》、《施工图纸》、《施工方案》等。具体附件内容以双方确认的附件清单为准。12.2附件的效力附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。12.3附件的补充和修改附件的补充和修改需双方协商一致，并签订书面协议。第十三条其他约定13.1双方的其他权利和义务双方在其他方面的权利和义务，如需补充或修改，应签订书面协议。13.2合同的书面形式本合同及附件均为书面形式，一式肆份，甲乙双方各执贰份。13.3合同的修改和补充合同的修改和补充，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。第十四条法律适用和争议解决14.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决的方式和地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会；如双方选择诉讼解决，诉讼地点为甲方所在地人民法院。14.3法律适用和争议解决的优先顺序本合同适用法律、争议解决方式及地点的约定，如与法律规定冲突，以法律规定为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方是指本合同之外的其他自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其关联公司。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工设备租赁方等。第二条第三方介入的协调和沟通2.1甲乙双方应积极与第三方进行协调和沟通，确保分包工程的顺利进行。2.2甲乙双方应承担因第三方介入导致的额外费用和损失。第三条第三方责任限额3.1第三方对分包工程的质量和安全承担有限责任，赔偿金额不超过其收取的费用。3.2第三方对甲乙双方造成的直接经济损失承担有限责任，赔偿金额不超过其收取的费用。第四条第三方介入的合同变更4.1若第三方提出变更分包工程的内容、工期、价格等，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.2合同变更不影响甲乙双方的权利和义务。第五条第三方介入的违约责任5.1第三方未按约定履行义务，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金。5.2违约金的计算方式按照甲乙双方约定的比例进行计算。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入引起的争议，通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。6.2争议解决的方式和地点按照本合同第八条的约定执行。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方应保守本合同及分包工程的保密信息，不得泄露给无关第三方。7.2第三方泄露保密信息，应承担违约责任，向甲乙双方支付违约金。第八条第三方介入的安全责任8.1第三方应遵守国家安全生产法律法规和甲乙双方的安全生产管理制度。8.2第三方因安全生产问题导致的人身伤害、财产损失等，应自行承担责任。第九条第三方介入的权益保护9.1第三方应按照合同约定履行义务，享受合同约定的权益。9.2第三方未按约定履行义务，导致甲乙双方损失的，应承担相应的责任。第十条第三方介入的解除和终止10.1第三方介入的解除和终止条件，按照本合同第九条的约定执行。10.2第三方解除和终止合同，不影响甲乙双方的权利和义务。第十一条第三方介入的附件11.1第三方介入的附件包括第三方与甲乙双方签订的协议、补充协议等。11.2附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力。第十二条第三方介入的补充和修改12.1第三方介入的补充和修改，需甲乙双方协商一致，并签订书面协议。12.2补充和修改的协议与本合同具有同等效力。第十三条第三方介入的其他约定13.1甲乙双方与第三方之间的其他权利和义务，如需补充或修改，应签订书面协议。13.2第三方介入的书面形式，一式肆份，甲乙双方各执贰份。第十四条第三方介入的法律适用和争议解决14.1第三方介入适用中华人民共和国法律。14.2第三方介入引起的争议，按照本合同第八条的约定执行。本部分是针对第三方介入的附加说明条款，用于明确第三方的责任限额、权益保护以及与其他各方的划分说明。第三方介入后的修正条款与本合同具有同等效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出分包工程的所有工作内容、工程量及工程单价等信息。附件二：《施工图纸》详细列出分包工程的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件三：《施工方案》详细列出分包工程的施工方案，包括施工工艺、施工步骤、施工周期等。附件四：《安全生产管理制度》详细列出甲乙双方应遵守的安全生产管理制度和要求。附件五：《质量验收标准》详细列出分包工程的质量验收标准和要求。附件六：《保密协议》详细列出甲乙双方及第三方应遵守的保密信息范围、保护期限及违约责任等。附件七：《违约金计算方式》详细列出违约金的计算方式，包括计算公式、计算依据等。附件八：《争议解决方式》详细列出争议解决的途径、仲裁地点、仲裁机构等信息。附件九：《第三方介入协议》详细列出第三方介入的条件、范围、责任限额、权益保护等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付劳务费用。2.乙方未按约定完成工程量。3.乙方未按约定质量标准完成工程。4.乙方未按约定工期完成工程。5.甲方未按约定提供施工图纸、材料等。6.甲方未按约定支付安全生产费用。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程进度延误，乙方应支付延迟竣工违约金。2.违约行为导致工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用并支付违约金。3.违约行为导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若乙方未按约定工期完成工程，视为乙方违约。乙方应向甲方支付