2024寺庙仿古建筑施工合同争议解决合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024寺庙仿古建筑施工合同争议解决合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方：指寺庙仿古建筑施工合同的委托方，即项目的业主。1.2乙方：指寺庙仿古建筑施工合同的承包方，即负责项目的施工单位。1.3争议：指在合同履行过程中，甲方和乙方之间发生的意见分歧或纠纷。第二条：合同文件的组成2.1.1合同协议书；2.1.2合同条款；2.1.3技术图纸及相关技术文件；2.1.4合同附件；2.1.5其他双方约定的文件。第三条：争议解决的方式3.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议；3.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第四条：争议解决的时效4.1任何一方发现争议时，应立即通知对方，并在收到通知后的10个工作日内提出调解；4.2如果调解不成，任何一方应在收到调解通知后的10个工作日内向法院提起诉讼。第五条：争议解决的地点5.1本合同争议解决的地点为合同签订地。第六条：争议解决的适用法律6.1本合同争议解决的适用法律为中华人民共和国法律。第七条：其他7.1本合同自双方签字盖章之日起生效；7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.3本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方：指寺庙仿古建筑施工合同的委托方，即项目的业主。1.2乙方：指寺庙仿古建筑施工合同的承包方，即负责项目的施工单位。1.3争议：指在合同履行过程中，甲方和乙方之间发生的意见分歧或纠纷。第二条：合同文件的组成2.1.1合同协议书；2.1.2合同条款；2.1.3技术图纸及相关技术文件；2.1.4合同附件；2.1.5其他双方约定的文件。第三条：争议解决的方式3.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议；3.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第四条：争议解决的时效4.1任何一方发现争议时，应立即通知对方，并在收到通知后的10个工作日内提出调解；4.2如果调解不成，任何一方应在收到调解通知后的10个工作日内向法院提起诉讼。第五条：争议解决的地点5.1本合同争议解决的地点为合同签订地。第六条：争议解决的适用法律6.1本合同争议解决的适用法律为中华人民共和国法律。第七条：其他7.1本合同自双方签字盖章之日起生效；7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.3本合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方协商一致后生效。第八条：施工范围与工程内容8.1乙方应按照甲方提供的技术图纸及相关技术文件的要求，完成寺庙仿古建筑的施工任务。8.2乙方应负责施工过程中的所有施工活动，包括土建、装饰、安装等。第九条：施工期限9.1乙方应按照双方约定的施工期限完成施工任务。9.2如果乙方因特殊情况不能按时完成施工任务，乙方应及时通知甲方，并协商延期。第十条：施工质量10.1乙方应按照技术图纸及相关技术文件的要求，保证施工质量。10.2乙方应对施工过程中的质量问题负责并及时处理。第十一条：工程价款11.1乙方向甲方提交的工程价款应按照双方约定的价格计算。11.2工程价款的支付方式、支付时间及支付比例由双方在合同条款中约定。第十二条：材料供应12.1甲方应按照乙方提供的材料清单，按时提供所需的建筑材料。12.2甲方应对提供的材料质量负责，并保证材料符合施工要求。第十三条：安全生产与环保13.1乙方应按照国家有关安全生产和环保的规定，进行施工。13.2乙方应对施工现场的安全和环保负责，并承担因施工造成的损失。第十四条：违约责任14.1如果乙方未按照技术图纸及相关技术文件的要求完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任。14.2如果甲方未按照约定时间支付工程价款，乙方有权要求甲方承担违约责任。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念1.1本合同中的第三方指除甲方和乙方之外，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应方等。第二条：第三方介入的条件2.1当甲方和乙方在合同履行过程中，因特殊情况需要第三方介入时，双方应协商确定第三方的介入。2.2第三方介入应符合国家相关法律法规的规定，并不得违反本合同的约定。第三条：第三方介入的方式3.1第三方介入可以通过签订补充协议的方式进行，补充协议应经甲方和乙方协商一致后生效。3.2第三方介入还可以通过甲方和乙方共同授权的方式进行，授权书应明确第三方的权利和义务。第四条：第三方的权利和义务4.1第三方应按照甲方和乙方的要求，完成其职责范围内的相关工作。4.2第三方应对其提供的工作质量负责，并承担因工作失误造成的损失。4.3第三方介入时，应遵守国家相关法律法规，不得损害甲方和乙方的合法权益。第五条：第三方介入的费用5.1第三方介入的费用应由甲方和乙方协商确定，并在补充协议中明确。5.2第三方介入的费用支付方式、支付时间及支付比例由甲方和乙方在补充协议中约定。第六条：第三方的责任限额6.1第三方应对其介入过程中的行为负责，并承担相应的法律责任。6.2甲乙双方应根据第三方的介入内容，协商确定第三方的责任限额，并在补充协议中明确。第七条：第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲方和乙方之间是独立的法律主体，彼此之间的关系不受本合同的约束。7.2第三方与甲方和乙方之间的权利义务关系，应由双方另行签订合同进行约定。第八条：第三方介入的变更和解除8.1甲方和乙方如需变更或解除第三方介入的事项，应签订补充协议，经双方协商一致后生效。8.2变更或解除第三方介入事项应遵循公平原则，不得损害第三方的合法权益。第九条：第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。9.2如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：第三方介入的适用法律10.1第三方介入事项的适用法律为本合同约定的适用法律。第十一条：其他11.1本合同的修改、补充必须采用书面形式，经甲方、乙方和第三方协商一致后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：寺庙仿古建筑施工合同协议书附件二：寺庙仿古建筑施工技术图纸及相关技术文件附件三：合同附件（包括施工方案、施工计划、材料供应清单等）附件一：寺庙仿古建筑施工合同协议书附件内容：本合同协议书是甲乙双方签订的寺庙仿古建筑施工合同的主要文件，包括了合同的双方主体、施工内容、工程价款、施工期限、违约责任等条款。附件二：寺庙仿古建筑施工技术图纸及相关技术文件附件内容：本附件包括了施工所需的技术图纸及相关技术文件，是乙方进行施工的依据。乙方应严格按照技术图纸及相关技术文件的要求进行施工。附件三：合同附件（包括施工方案、施工计划、材料供应清单等）附件内容：本附件包括了施工方案、施工计划、材料供应清单等详细施工内容。乙方应按照附件的要求进行施工，并确保施工的顺利进行。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定时间支付工程价款；2.乙方未按照技术图纸及相关技术文件的要求完成施工任务；3.乙方未按照约定时间完成施工任务；4.甲方未按照约定提供施工所需材料；5.乙方未按照约定支付第三方介入的费用。责任认定标准：1.甲方未按照约定时间支付工程价款，应支付迟延付款的违约金，违约金计算方式由双方在合同条款中约定。2.乙方未按照技术图纸及相关技术文件的要求完成施工任务，乙方应承担重新施工的费用，并支付甲方因违约造成的损失。3.乙方未按照约定时间完成施工任务，乙方应支付甲方因延期造成的损失，损失计算方式由双方在合同条款中约定。4.甲方未按照约定提供施工所需材料，甲方应承担因材料不足造成的施工延误的责任，并支付乙方因延误造成的损失。5.乙方未按照约定支付第三方介入的费用，乙方应支付甲方因第三方介入费用未支付造成的损失。示例说明：如果甲方未按照约定时间支付工程价款，乙方可以依据合同条款向甲方提出迟延付款的违约金计算方式，并要求甲方支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指寺庙仿古建筑施工合同的委托方，即项目的业主。2.乙方：指寺庙仿古建