2024年工程进度保证书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程进度保证书本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算第二条工程进度保证2.1工程总体进度计划2.2各阶段工程进度要求2.3工程进度报告2.4工程进度调整第三条工期延误的处理3.1工期延误的原因3.2工期延误的计算3.3工期延误的责任划分3.4工期延误的赔偿第四条工程质量保证4.1工程质量标准4.2质量控制措施4.3质量问题处理4.4质量保证期限第五条工程变更5.1工程变更的范围5.2工程变更的程序5.3工程变更的赔偿5.4工程变更的进度调整第六条施工安全管理6.1安全生产责任制6.2安全防护措施6.3安全事故处理6.4安全生产培训第七条合同的履行和监督7.1合同履行过程中的沟通与协调7.2合同履行情况的监督7.3合同履行的变更和解除7.4合同履行的争议解决第八条合同的转让和分包8.1合同转让的条件8.2合同转让的程序8.3分包的管理和责任8.4分包合同的签订和履行第九条费用和支付9.1工程款的支付9.2进度款的支付9.3质量保证金9.4其他费用的支付第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任的具体规定10.3违约赔偿的方式和金额10.4违约责任的免除第十一条争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的时效11.3仲裁或诉讼的地点和法院11.4仲裁或诉讼的费用承担第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同的生效条件12.2合同的修改程序12.3合同的解除条件12.4合同解除后的善后处理第十三条一般条款13.1合同的适用法律13.2合同的解释13.3合同的附件13.4合同的签字盖章第十四条合同的签署14.1签署人的身份和授权14.2签署时间和地点14.3合同的副本和正本14.4签署后的合同保管第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年某工程项目1.2工程地点：某市某区某路1.3工程规模：根据工程设计文件确定的规模1.4工程预算：工程预算总金额为人民币万元整（大写：人民币肆佰叁拾捌万元整），具体项目预算详见附件。第二条工程进度保证2.1工程总体进度计划：按照附件中提供的工程进度计划执行，确保工程按时完成。2.2各阶段工程进度要求：具体各阶段工程进度要求见附件。2.3工程进度报告：承包人应按月向发包人提交工程进度报告，报告应包括工程实际进度、计划进度、存在问题及解决措施等内容。2.4工程进度调整：如因特殊情况导致工程进度需要调整，承包人应提前向发包人提出调整申请，经发包人同意后方可调整。第三条工期延误的处理3.1工期延误的原因：包括但不限于设计变更、发包人原因、不可抗力等因素。3.2工期延误的计算：工期延误时间自工程实际完成日期起算，以日历天数计算。3.3工期延误的责任划分：根据工期延误的原因，按照相关法律法规和本合同的约定进行责任划分。3.4工期延误的赔偿：根据工期延误的时间和工程总价款，按照本合同约定的赔偿标准进行赔偿。第四条工程质量保证4.1工程质量标准：按照国家和行业的质量标准及本合同的约定执行。4.2质量控制措施：承包人应制定并实施质量控制措施，确保工程质量满足合同要求。4.3质量问题处理：发现质量问题，承包人应立即采取措施予以整改，直至达到合同要求的质量标准。4.4质量保证期限：工程验收合格后，质量保证期限为年。第五条工程变更5.1工程变更的范围：包括但不限于设计变更、工程量增减、施工工艺调整等。5.2工程变更的程序：工程变更应提前向发包人提出申请，经发包人同意后，双方签订变更协议。5.3工程变更的赔偿：根据变更内容和工程总价款，按照本合同约定的赔偿标准进行赔偿。5.4工程变更的进度调整：根据变更内容，双方协商确定工程进度调整方案。第六条施工安全管理6.1安全生产责任制：承包人应建立健全安全生产责任制，确保施工现场的安全生产。6.2安全防护措施：承包人应按照国家和行业标准制定并实施安全防护措施，保障施工现场的安全。6.3安全事故处理：发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按有关规定处理。6.4安全生产培训：承包人应定期组织安全生产培训，提高施工现场人员的安全意识。第八条合同的转让和分包8.1合同转让的条件：未经发包人同意，承包人不得将合同全部或部分转让给第三方。8.2合同转让的程序：如需转让合同，承包人应提前书面通知发包人，并提交转让申请及相关文件。8.3分包的管理和责任：承包人不得将合同主体工程分包给第三方，如需分包，应事先征得发包人同意，并明确分包范围、分包金额、分包责任等。8.4分包合同的签订和履行：分包合同签订后，承包人应将分包合同副本提交给发包人备案，并按照分包合同的约定履行相关义务。第九条费用和支付9.1工程款的支付：按照工程进度和质量情况，发包人按约定支付工程款。9.2进度款的支付：工程进度达到约定的比例时，发包人按约定支付进度款。9.3质量保证金：工程验收合格后，承包人应按约定向发包人支付质量保证金。9.4其他费用的支付：合同约定以外的费用，按照双方的协商一致进行支付。第十条违约责任10.1违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、违反法律法规、侵犯对方合法权益等。10.2违约责任的具体规定：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。10.3违约赔偿的方式和金额：具体赔偿方式和金额按照合同约定和法律法规的规定执行。10.4违约责任的免除：不可抗力等因素导致违约的，根据实际情况和合同约定，双方协商解决。第十一条争议解决11.1争议解决的方式：包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。11.2争议解决的时效：争议发生后，双方应尽快协商解决，协商不成时，应及时提出仲裁或诉讼。11.3仲裁或诉讼的地点和法院：如选择仲裁，仲裁地点为市；如选择诉讼，法院为市某区人民法院。11.4仲裁或诉讼的费用承担：根据法律法规和合同约定，由败诉方承担。第十二条合同的生效、修改和解除12.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的修改程序：合同修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。12.3合同的解除条件：合同解除应经双方协商一致，并依法办理相关手续。12.4合同解除后的善后处理：合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的相关事项，包括但不限于工程结算、赔偿等。第十三条一般条款13.1合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同的解释：本合同的解释权归双方共同所有。13.3合同的附件：本合同的附件包括但不限于工程设计文件、工程量清单、分包合同等。13.4合同的签字盖章：本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同的签署14.1签署人的身份和授权：合同签署人应具有合法身份和授权，签署人代表双方签署本合同。14.2签署时间和地点：本合同于年月日，在市区路签署。14.3合同的副本和正本：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.4签署后的合同保管：双方应妥善保管本合同，未经对方同意，不得泄露合同内容。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和范围15.1第三方介入：本合同所述第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、审计方、政府部门等其他各方。15.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于工程设计、施工、监理、验收等阶段。第十六条第三方介入的责任和义务16.1第三方介入的责任：第三方应按照合同约定和法律法规的规定，履行各自职责，确保工程顺利进行。16.2第三方介入的义务：第三方应遵守合同约定，配合甲乙双方完成工程相关事宜。第十七条第三方介入的权益保障17.1第三方权益的保障：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得擅自干涉第三方的工作。17.2第三方权益的调整：如因工程需要，第三方权益需要调整，应经甲乙双方协商一致，并签订相关协议。第十八条第三方介入的费用和支付18.1第三方费用的承担：第三方介入所需的费用，按照合同约定和法律法规的规定进行承担。18.2第三方费用的支付：甲乙双方按照合同约定，向第三方支付相关费用。第十九条第三方介入的争议解决19.1第三方争议的解决：如第三方介入过程中发生争议，甲乙双方应先行协商解决；协商不成时，可提交仲裁或诉讼。19.2第三方争议的管辖：争议解决的地点和法院，按照本合同第十一条的规定执行。第二十十条第三方介入后的合同修改和解除20.1第三方介入的合同修改：如因第三方介入需要修改合同，甲乙双方应协商一致，并签订相关补充协议。20.2第三方介入的合同解除：如因第三方介入需要解除合同，甲乙双方应协商一致，并按照本合同第十二条的规定进行解除。第二十一条第三方介入的责任限额21.1第三方责任限额的确定：第三方介入的责任限额，按照合同约定和法律法规的规定进行确定。21.2第三方责任限额的调整：如因工程需要，第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并签订相关协议。21.3第三方责任限额的赔偿：第三方介入导致的损失，按照合同约定和法律法规的规定进行赔偿。第二十二条第三方介入的合同效力22.1第三方介入的合同效力：第三方介入的合同，自甲乙双方签字盖章之日起生效。22.2第三方介入的合同终止：第三方介入的合同，在本合同终止后失效。第二十三条第三方介入的保密条款23.1第三方保密义务：第三方应对本合同涉及的工程信息保密，不得泄露给无关方。23.2第三方保密责任的承担：如第三方泄露工程信息，应承担相应的法律责任。第二十四条第三方介入的其他条款24.1第三方介入的其他事项：本合同未涉及的其他第三方介入事项，甲乙双方应协商一致，并签订相关补充协议。24.2第三方介入的补充协议：甲乙双方签订的补充协议，为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。第二十五条合同的签署和生效25.1合同签署：甲乙双方代表在本合同上签字盖章。25.2合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第二十六条合同的解除和终止26.1合同解除：如本合同解除，甲乙双方应按照本合同第十二条的规定办理。26.2合同终止：如本合同终止，甲乙双方应按照本合同第十四条的规定办理。第二十七条合同的副本和正本27.1合同副本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。27.2合同正本：本合同的正本，由甲乙双方共同保管。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：工程量清单附件三：分包合同附件四：工程进度计划附件五：工程质量标准附件六：安全生产责任制规定附件七：安全防护措施方案附件八：安全事故处理流程附件九：质量保证金支付协议附件十：第三方介入协议附件一：工程设计文件详细要求：包含工程设计图纸、技术说明书、设计计算书等，需符合相关法律法规和行业标准。附件说明：工程设计文件是工程实施的依据，甲乙双方应共同遵守。附件二：工程量清单详细要求：详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件说明：工程量清单是工程款支付和进度款支付的依据。附件三：分包合同详细要求：明确分包工程的范围、分包金额、分包责任等内容。附件说明：分包合同是分包工程管理的依据，甲乙双方应共同监督分包商的施工。附件四：工程进度计划详细要求：明确工程各阶段的开始时间、结束时间和进度要求。附件说明：工程进度计划是工程进度管理的依据，甲乙双方应严格按照计划执行。附件五：工程质量标准详细要求：明确工程质量的要求和验收标准。附件说明：工程质量标准是工程质量控制的依据，甲乙双方应共同保障工程质量。附件六：安全生产责任制规定详细要求：明确各方在安全生产中的责任和义务。附件说明：安全生产责任制规定是安全生产管理的依据，甲乙双方应共同遵守。附件七：安全防护措施方案详细要求：明确施工过程中的安全防护措施和应急预案。附件说明：安全防护措施方案是施工现场安全管理的依据，甲乙双方应严格执行。附件八：安全事故处理流程详细要求：明确安全事故的报告、调查、处理和赔偿程序。附件说明：安全事故处理流程是应对安全事故的依据，甲乙双方应严格按照流程执行。附件九：质量保证金支付协议详细要求：明确质量保证金的支付比例、支付时间和支付条件。附件说明：质量保证金支付协议是质量保障的依据，甲乙双方应共同遵守。附件十：第三方介入协议详细要求：明确第三方的职责、权益和责任限额等内容。附件说明：第