版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同各方:甲方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________乙方:名称:____________________地址:____________________法定代表人:________________联系电话:________________鉴于:一、补充协议内容1.1甲方同意将原合同中未完成的项目(具体项目)交给乙方继续施工,乙方应按照原合同的约定和本补充协议的约定完成施工。1.2甲方应按照乙方提交的工程进度计划及时支付相应的工程进度款,确保工程的顺利进行。1.3乙方应保证施工质量,按照约定的工期完成施工,如有延误,应按照原合同的约定承担违约责任。1.4双方应继续履行原合同中约定的其他条款。二、合同的生效和终止2.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。2.2本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。三、争议解决3.1双方因履行本补充协议发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。四、其他4.1本补充协议未尽事宜,可由双方另行签订补充协议予以明确。4.2本补充协议的任何修改、补充均须以书面形式作出,经甲乙双方签字盖章后生效。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签署日期:________________注意事项及解决办法:1.合同的合法性:确保合同的内容符合中华人民共和国相关法律法规的规定,避免违反国家政策。解决办法为在合同签订前,由专业法律顾问对合同内容进行审核,确保合同的合法性。2.合同的履行:双方应严格按照合同约定的条款进行履行,确保工程质量和进度。解决办法为设立专门的履行监督机构,对双方的履行情况进行监督,确保合同的顺利执行。3.合同的变更:合同执行过程中,如遇不可抗力等因素,需要变更合同内容,应签订补充协议。解决办法为在合同中明确变更的程序和条件,以及在变更时应签订的补充协议的格式和内容。4.合同的争议解决:双方在合同履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法为在合同中明确争议解决的程序和方式,避免因争议解决方式不明确而导致的纠纷。法律名词及名词解释:1.建设工程合同:是指一方(甲方)委托另一方(乙方)进行建设工程的设计、施工和安装等行为,乙方按照甲方的要求完成工程并交付使用,甲方支付工程价款的合同。2.施工方:是指在建设工程合同中承担实际施工任务的当事人,负责工程的施工组织和施工过程中的各项管理工作。3.法定代表人:是指法律规定的代表法人或其他组织行使权利、履行义务的负责人。4.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.补充协议:是对原合同中未约定或约定不明确的条款进行补充和完善的协议。6.违约责任:是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担的民事责任。7.工程进度款:是指甲方按照乙方提交的工程进度计划,按照约定的比例支付的工程价款。8.合同签订地:是指合同双方在合同中约定的合同签订的地点。应用场合:1.适用于甲方(委托方)与乙方(施工方)之间就现有建设工程项目进行补充合作的情况。2.适用于在原建设工程合同基础上,因设计变更、工程量增减、工期调整等原因,需要双方重新协商达成一致的情况。3.适用于对原建设工程合同中未明确或需要进一步细化的条款进行补充的情况。补充条款:1.工程变更条款:明确合同执行过程中发生变更时的处理程序、变更内容的确定和变更对合同价款及工期的影响。2.延期条款:详细规定因不可抗力或其他特殊情况导致工程延期时的处理办法,包括延期天数、责任划分及延期期间的费用处理。3.争议解决条款:包括协商、调解、仲裁或诉讼等争议解决方式的选择,以及具体的程序和地点。4.附加工作条款:规定乙方在合同约定之外的附加工作内容及其报酬或费用计算方式。5.材料设备供应条款:如果涉及到材料和设备的供应,应明确供应责任、质量标准、交付时间和验收程序。6.保险条款:要求乙方为工程和人员购买相应的保险,并明确保险责任和赔偿限额。7.环境保护和安全生产条款:规定双方在工程实施过程中应遵守的环境保护和安全生产的相关法律法规及标准。附件列表:1.原建设工程合同副本2.设计变更图纸或文件3.工程量清单和预算4
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 体育部部长竞选演讲稿4篇
- 七夕节海报文案(50句)
- 报关实务-教学课件 第九章 海关企业管理
- 慢性肾炎的饮食禁忌
- 国际贸易单证样式 第2部分:电子单证 征求意见稿
- 介绍京剧课件教学课件
- 幼儿文学课件教学课件
- 前厅服务课件教学课件
- 羊绒衫后加工合同(2篇)
- 绿化树木移植合同(2篇)
- 2024年甘肃省职业院校技能大赛物联网应用开发赛项样题2
- 《精益生产之ECRS分析法》课件
- 老年个人健康状况分析报告模板5-12-16
- 2024注册安全工程师《安全生产法律法规》考点总结
- 新《事业单位财务规则》培训讲义0
- 2024土石坝安全监测技术规范
- 【课件】2024届高三英语高考前指导最后一课(放松心情)课件
- 食管癌围手术期护理教学查房
- 2024年河南投资集团有限公司招聘笔试冲刺题(带答案解析)
- 2024年院感安全注射培训
- 孩子分为四种:认知型、模仿型、逆思型、开放型
评论
0/150
提交评论