2024施工合同发生争议办

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为项目业主，乙方为施工方，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就乙方在施工过程中发生的争议事项达成如下协议：一、争议解决方式1.双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。二、争议范围1.乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减、工程延期等问题，均应视为合同正常履行范围内的事项，不得产生争议；2.乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程质量问题，应承担相应责任，甲方有权要求乙方及时整改，并有权要求乙方赔偿造成的损失；3.乙方在施工过程中，应严格按照合同约定的工期、质量、安全等要求履行合同义务，如乙方未能按约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任；4.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规及甲方有关规章制度，如乙方违反相关法律法规及规章制度，甲方有权要求乙方立即改正，并有权要求乙方承担相应的法律责任。三、争议解决程序1.双方在发生争议时，应立即通知对方，并共同协商解决；2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。四、其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3.本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；4.本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，共同维护合同的履行。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假信息，一经发现，对方有权要求违约方承担相应的法律责任。解决办法：双方应认真核实对方的身份和资质，必要时可要求提供相关证件或文件。2.合同双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。解决办法：双方应密切关注合同履行情况，如有变更或解除需求，应通过协商一致后书面签订补充协议。3.合同双方应遵守国家法律法规及对方有关规章制度，如有违反，对方有权要求立即改正，并有权要求违约方承担相应的法律责任。解决办法：双方应了解并遵守相关法律法规及规章制度，确保合同履行过程中不违反相关规定。4.合同双方应确保争议解决方式合法、有效，如选择的争议解决方式与法律法规不符，可能导致合同无效。解决办法：双方应选择合法、有效的争议解决方式，必要时可咨询专业律师意见。5.合同双方应妥善保管合同及相关文件，避免泄露或丢失，以免影响合同履行及争议解决。解决办法：双方应采取适当措施，确保合同及相关文件的安全，如使用文件夹、密码保护等。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方，通常为项目业主或投资人。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方，通常为施工方或服务提供方。3.合同履行：指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务的过程。4.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧或纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，使争议得到妥善处理的过程。5.违约责任：指合同一方未履行或未完全履行合同约定的义务，应承担的法律责任。6.法律适用：指合同双方在履行合同过程中，应遵守的国家法律法规。7.合同无效：指合同因违反法律法规、公序良俗或其他导致合同无效的原因，不具有法律约束力的情形。8.争议解决地：指合同双方在发生争议时，选择的人民法院或仲裁机构的所在地。应用场合：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业等类型的施工合同。2.适用于施工内容包括土建、装修、安装、维修等工程。3.适用于工程期限、工程质量、工程安全等有明确要求的项目。4.适用于双方希望通过合同明确权责，确保工程顺利进行，避免争议发生的各类工程。补充条款：1.工程范围：详细描述工程项目的范围和具体内容，包括工程量、工程地点、工程期限等。2.工程质量标准：明确工程的质量要求，包括材料、工艺、验收标准等。3.工程进度计划：详细列出工程的关键节点和进度计划，包括开工、竣工、验收等时间点。4.工程付款方式：明确付款的时间、比例、条件等。5.工程变更：详细描述工程变更的程序和条件，包括变更通知、变更内容、变更费用等。6.工程保险：明确工程保险的责任范围、保险费用、理赔程序等。7.违约责任：详细列出违约的情形、违约责任、违约赔偿等。8.争议解决：明确争议解决的程序、方式、争议解决地等。附件列表：1.工程图纸和技术资料：包括工程的设计图纸、施工图纸、技术说明书等。2.工程量清单：详细列出工程的所有项目和工程量。3.工程合同附件：包括工程合同的补充协议、修正案等。4.工程付款凭证：包括付款申