2024建设施工合同范文_第1页
2024建设施工合同范文_第2页
2024建设施工合同范文_第3页
2024建设施工合同范文_第4页
2024建设施工合同范文_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________合同各方:甲方:乙方:鉴于甲方为项目业主,具备项目建设的合法权益,并且乙方具备相应的建设资质和能力,愿意承担项目的建设任务。甲乙双方为了明确双方的权利和义务,确保项目顺利进行,依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,经友好协商,达成如下合同:第一条项目概况1.1项目名称:__________1.2项目地点:__________1.3项目规模:__________1.4项目内容:__________第二条合同价格2.1合同总价:__________元(大写:__________元整)。2.2支付方式:__________2.3支付进度:__________第三条合同履行3.1乙方向甲方承诺,按照合同约定的内容和标准,完成项目的建设任务。3.2甲方应按照合同约定的付款方式和进度,向乙方支付合同价款。3.3甲乙双方应共同遵守国家法律法规,严格执行合同约定的各项条款。第四条违约责任4.1乙方未按照合同约定的内容和标准履行建设任务的,甲方有权要求乙方承担违约责任。4.2甲方未按照合同约定的付款方式和进度支付合同价款的,乙方有权要求甲方承担违约责任。第五条争议解决5.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。5.2如协商不成,任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1甲乙双方应遵守的法律法规:__________6.2合同的签订、修改和解除:__________6.3合同的生效、终止和解除:__________6.4保密条款:__________6.5知识产权保护:__________6.6不可抗力:__________第七条合同的签订本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方代表在合同上签字盖章后,本合同立即生效。甲方代表:__________乙方代表:__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同的履行:乙方应严格按照合同约定的内容和标准履行建设任务,确保项目按期完成。如乙方未能按约定履行合同,甲方有权要求乙方承担违约责任。解决办法:甲方可以与乙方进行协商,要求其在规定的时间内整改并继续履行合同。如协商无果,甲方有权向法院提起诉讼,要求乙方承担违约责任。2.合同的付款:甲方应按照合同约定的付款方式和进度向乙方支付合同价款。如甲方未能按约定支付价款,乙方有权要求甲方承担违约责任。解决办法:甲方应在规定的时间内支付价款,如甲方逾期支付,应按照逾期天数向乙方支付违约金。违约金的计算方式为:逾期支付金额×逾期天数×日利率。日利率为中国人民银行同期贷款基准利率。3.法律法规的遵守:甲乙双方应遵守国家法律法规,严格执行合同约定的各项条款。如双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。解决办法:如协商不成,任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。4.合同的签订、修改和解除:合同的签订、修改和解除应遵循法律法规的规定,并由甲乙双方共同签署。解决办法:甲乙双方在签订、修改和解除合应认真审查合同内容,确保符合法律法规的规定。如有不符合规定的条款,应及时修改。法律名词及名词解释:1.甲方:指项目业主,具有项目建设的合法权益。2.乙方:指承担项目建设任务的具有相应建设资质和能力的单位。3.合同履行:指甲乙双方按照合同约定的内容和标准,完成各自的权利和义务。4.违约责任:指一方未能履行合同约定的权利和义务,应承担的法律责任。5.争议解决:指甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。6.法律法规:指中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、部门规章等具有法律效力的规范性文件。7.合同签订:指甲乙双方在合同上签字盖章,使合同生效的行为。8.合同修改:指甲乙双方在合同履行过程中,对合同内容进行变更的行为。9.合同解除:指甲乙双方在合同履行过程中,依法终止合同关系的行为。10.违约金:指一方未能履行合同约定的权利和义务,应向对方支付的金钱赔偿。11.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。应用场合:1.适用于各类建设施工项目,如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于甲方为项目业主,乙方为具有相应建设资质和能力的施工单位的情况。补充条款:1.工程质量保修条款:双方约定工程质量保修期限、保修范围和保修责任等内容。2.工程变更条款:双方约定在合同履行过程中,如发生工程变更,应如何处理变更事宜。3.工程延期条款:双方约定如发生非乙方原因导致工程延期,应如何处理延期事宜。4.保险条款:双方约定乙方应办理的保险事项,以及保险费用由谁承担。5.环境保护条款:双方约定在施工过程中应遵守的环境保护规定,以及环保责任的承担。6.安全文明施工条款:双方约定施工过程中的安全文明施工要求,以及安全事故

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论