2024年医院住院楼砌墙工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年医院住院楼砌墙工程合同本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称：2024年医院住院楼砌墙工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程质量标准：____________________第二条合同主体2.1发包人：____________________2.2承包人：____________________第三条合同价格3.1合同总价：____________________3.2支付方式：____________________3.3支付进度：____________________第四条工程期限4.1开工日期：____________________4.2竣工日期：____________________4.3工期延误及延期赔偿：____________________第五条工程质量5.1工程质量标准：____________________5.2质量监督机构：____________________5.3质量争议解决：____________________第六条材料供应6.1材料种类：____________________6.2材料供应责任：____________________6.3材料质量标准：____________________第七条施工安全7.1安全责任：____________________7.2安全措施：____________________7.3安全事故处理：____________________第八条知识产权保护8.1知识产权归属：____________________8.2侵权责任：____________________第九条保密条款9.1保密内容：____________________9.2保密期限：____________________9.3违约责任：____________________第十条争议解决10.1争议解决方式：____________________10.2仲裁机构：____________________10.3诉讼地点：____________________第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：____________________11.2合同变更：____________________11.3合同终止：____________________第十二条违约责任12.1承包人违约：____________________12.2发包人违约：____________________第十三条其他条款13.1____________________13.2____________________13.3____________________第十四条合同的份数14.1合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：2024年医院住院楼砌墙工程1.2工程地点：具体地址，即某省某市某区某医院住院楼建设现场1.3工程规模：住院楼占地面积为平方米，砌墙工程总量为立方米1.4工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行，达到优良等级第二条合同主体2.1发包人：某医院2.2承包人：具有建筑工程施工总承包资质的某建筑公司第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币陆佰捌拾万元整）3.2支付方式：银行转账，按照工程进度分阶段支付3.3支付进度：开工后一个月内支付合同价的30%，工程进度达到50%时支付合同价的30%，工程竣工验收合格后支付合同价的30%第四条工程期限4.1开工日期：2024年X月X日4.2竣工日期：2024年X月X日，如有延期，每延期一天，承包人应支付合同价款千分之二的逾期违约金4.3工期延误及延期赔偿：如非承包人原因导致工期延误，承包人不承担责任。如因承包人原因导致工期延误，应当按照合同约定支付逾期违约金第五条工程质量5.1工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行，达到优良等级5.2质量监督机构：某市建筑工程质量监督站5.3质量争议解决：如发生质量争议，双方可协商解决，也可向质量监督机构申请调解或仲裁机构申请仲裁第六条材料供应6.1材料种类：包括但不限于水泥、沙子、砖块等砌墙所需材料6.2材料供应责任：发包人负责提供上述材料，并保证材料质量符合国家标准6.3材料质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行第七条施工安全7.1安全责任：承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全7.2安全措施：承包人应制定施工现场安全管理措施，配备专职安全员，对施工现场进行定期安全检查7.3安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照相关规定处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属：发包人拥有工程设计、施工、监理等过程中产生的所有知识产权8.2侵权责任：如承包人侵犯发包人的知识产权，应承担相应的法律责任第九条保密条款9.1保密内容：包括但不限于工程设计、施工技术、商务谈判等双方未公开的信息9.2保密期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格止9.3违约责任：如承包人泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿发包人的损失第十条争议解决10.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2仲裁机构：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁10.3诉讼地点：合同签订地人民法院第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更：如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效11.3合同终止：工程竣工验收合格后，本合同自行终止第十二条违约责任12.1承包人违约：如承包人未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿发包人的损失12.2发包人违约：如发包人未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿承包人的损失第十三条其他条款13.1双方应遵守国家有关法律法规，不得以任何形式进行非法交易13.2双方应尊重社会公德，遵守合同，诚实守信，公平交易13.3合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十四条合同的份数14.1合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。双方应妥善保管合同，不得随意涂改、复制或泄露合同内容。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义：第三方是指非合同当事人，但为合同的履行提供必要服务的自然人、法人和其他组织15.2第三方介入的条件：第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议15.3第三方介入的方式：第三方可以作为咨询、监理、检测、评估等角色介入合同履行过程第十六条第三方责任16.1第三方应按照甲乙双方的约定履行义务，并对其提供的服务承担责任16.2第三方如因过错导致合同履行出现问题，应承担相应的法律责任16.3第三方责任限额：甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等第十七条第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方：第三方应独立于甲乙双方，不代表任何一方，保持中立地位17.2第三方与监理机构：如第三方担任监理角色，应遵守监理法规和监理合同的约定17.3第三方与施工单位：第三方应按照施工合同的约定，对施工过程进行监督和管理第十八条第三方介入的变更和终止18.1第三方介入的变更：如甲乙双方同意变更第三方介入的内容或方式，应签订书面变更协议18.2第三方介入的终止：如第三方完成其职责或甲乙双方同意终止第三方介入，第三方介入自行终止第十九条第三方介入的违约责任19.1第三方违约：如第三方未按照甲乙双方的约定履行义务，应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失19.2甲乙双方违约：如甲乙双方未按照约定履行合同，导致第三方无法正常履行其职责，甲乙双方应承担违约责任第二十条第三方介入的保密条款20.1保密内容：包括但不限于第三方提供的技术秘密、商业秘密等20.2保密期限：自第三方介入之日起至合同履行完毕止20.3违约责任：如第三方泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式：如甲乙双方与第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼21.2仲裁机构：如甲乙双方与第三方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，应签订书面仲裁协议21.3诉讼地点：合同签订地人民法院第二十二条甲乙双方与第三方的权利义务划分22.1甲乙双方应按照合同约定履行各自的义务，并对第三方的行为进行监督和管理22.2第三方应按照甲乙双方的约定履行义务，并对其提供的服务承担责任22.3甲乙双方与第三方之间的权利义务划分，应根据合同的约定和法律法规的规定确定第二十三条第三方介入的额外条款23.1甲乙双方与第三方可以签订附加协议，对第三方介入的具体事宜进行约定23.2附加协议与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应遵守附加协议的约定23.3附加协议不得违反法律法规和本合同的约定第二十四条本合同的份数24.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。各方应妥善保管合同，不得随意涂改、复制或泄露合同内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案和施工组织设计附件三：材料供应清单附件四：施工进度计划附件五：质量检验标准和方法附件六：安全防护措施方案附件七：保密协议附件八：第三方介入协议附件九：支付凭证附件十：工程验收报告附件的详细要求和说明：1.工程设计图纸：应详细说明工程的设计要求、建筑尺寸、材料选用等，作为施工的依据。2.施工方案和施工组织设计：应明确施工步骤、施工方法、人员配置、施工周期等。3.材料供应清单：应详细列出所需材料的种类、规格、数量、质量标准等。4.施工进度计划：应明确工程的开工日期、竣工日期及各个阶段的完成时间。5.质量检验标准和方法：应依据国家相关标准，明确质量检验的要求和程序。6.安全防护措施方案：应包括施工现场安全防护措施、安全管理制度等。7.保密协议：应明确保密内容、保密期限、违约责任等。8.第三方介入协议：应详细说明第三方的职责、权利、义务以及责任限额等。9.支付凭证：应包括支付金额、支付时间、支付方式等。10.工程验收报告：应包括工程验收的标准、程序、验收结果等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未按照合同约定按时完成工程。2.承包人未按照合同约定提供合格工程。3.发包人未按照合同约定支付合同价款。4.发包人未按照合同约定提供施工场地和施工条件。5.第三方未按照合同约定提供服务。责任认定标准：1.承包人违约：应承担违约责任，赔偿发包人的损失，并支付逾期违约金。2.发包人违约：应承担违约责任，赔偿承包人的损失，并支付逾期违约金。3.第三方违约：应承担违约责任，赔偿甲乙双方的损失，并支付逾期违约金。示例说明：如承包人未按照合同约定按时