2024年加油站建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年加油站建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期4.1施工期限4.2延期条款第五条施工质量5.1质量标准5.2质量控制第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备要求第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1协商解决10.2仲裁第十一条合同的变更和解除11.1变更条件11.2解除条件第十二条合同的终止12.1终止条件12.2终止后的处理第十三条保密条款13.1保密内容13.2泄露责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的生效、修改和废止第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人代表：____________1.2承包人1.2.1承包人名称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人代表：____________第二条工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称：____________2.1.2工程地点：____________2.1.3工程性质：加油站建设2.2施工范围2.2.1施工范围包括：2.2.1.1土建工程2.2.1.2安装工程2.2.1.3装修工程2.2.1.4配套工程2.3工程量清单2.3.1工程量清单详细内容见附件一。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.1.2合同总价包括：3.1.2.1工程量清单中所列各项工程费用3.1.2.2合同约定的其他费用3.2价格调整3.2.1价格调整的条件和方式：3.2.1.1合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，导致工程成本发生较大变化，双方可按照合同约定的价格调整机制进行价格调整。3.3支付方式3.3.1支付方式：3.3.1.1合同签订后七个工作日内，发包人向承包人支付合同总价的一定比例作为预付款。3.3.1.2工程进度达到一定比例后，发包人向承包人支付相应的进度款。3.3.1.3工程验收合格后，发包人向承包人支付合同总价扣除预付款和进度款后的尾款。第四条工期4.1施工期限4.1.1施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.1.2工程进度计划及关键节点：详见附件二。4.2延期条款4.2.1延期条件：4.2.1.1不可抗力因素导致工程无法按照约定的期限完成。4.2.1.2发包人原因导致工程无法按照约定的期限完成。4.2.2延期处理：4.2.2.1不可抗力因素导致的延期，按照双方约定的不可抗力条款处理。4.2.2.2发包人原因导致的延期，发包人应承担相应的违约责任。第五条施工质量5.1质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范要求。5.1.2工程质量标准详见附件三。5.2质量控制5.2.1承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受发包人及有关部门的检查、监督和验收。5.2.2发包人有权对施工过程和工程质量进行监督检查，承包人应给予配合。第六条材料与设备6.1材料供应6.1.1承包人负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.1.2材料供应清单详见附件四。6.2设备要求6.2.1承包人应按照合同约定的设备要求进行施工。6.2.2设备清单详见附件五。第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.1.1发包人拥有加油站建设项目的所有权、商标权、专利权等知识产权。8.1.2承包人应确保施工过程中不侵犯发包人及其他第三方的知识产权。8.2侵权责任8.2.1如承包人在施工过程中侵犯发包人及其他第三方的知识产权，应承担相应的法律责任。8.2.2发包人因第三方侵权主张权利导致承包人损失的，承包人有权要求发包人承担赔偿责任。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按照约定支付预付款、进度款或尾款的，应支付违约金，违约金计算方式详见附件六。9.1.2发包人未按照约定提供施工条件的，应承担由此导致的承包人损失。9.2承包人违约9.2.1承包人未按照约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，具体包括但不限于：9.2.1.1承包人需返工、修复或重新建设不符合质量要求的工程部分。9.2.1.2承包人应支付由此产生的额外费用。9.2.1.3承包人应支付违约金，违约金计算方式详见附件六。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2仲裁10.2.1如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十一条合同的变更和解除11.1变更条件11.1.1合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。11.1.2合同变更需签订书面变更协议，经双方盖章生效。11.2解除条件11.2.1合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可以解除合同。11.2.2合同解除需签订书面解除协议，经双方盖章生效。第十二条合同的终止12.1终止条件12.1.1工程验收合格，合同约定的义务履行完毕。12.1.2双方协商一致终止合同。12.2终止后的处理12.2.1合同终止后，承包人应按照发包人的要求进行工程移交。12.2.2合同终止后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.1.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起两年。13.2泄露责任13.2.1如一方泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力因素包括：自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。14.1.2不可抗力事件发生时，双方应立即协商采取措施减少损失。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的生效、修改和废止14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2本合同的修改和废止需双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的个体或组织，根据本合同条款或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督或协调等环节。1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、设计方、施工分包方等。第二条第三方介入的职责和权利2.1第三方介入的个体或组织应严格按照合同约定和法律法规的规定，履行其职责，确保合同的顺利实施。2.2第三方介入的个体或组织有权获取与合同履行相关的信息和资料，甲乙方应给予配合。2.3第三方介入的个体或组织在履行职责过程中，发现甲乙方有违约行为或其他问题的，有权提出意见和建议，甲乙方应认真对待并采取相应措施。第三条第三方介入的义务和责任3.1第三方介入的个体或组织应保持独立客观，公正履行其职责，不得偏袒任何一方。3.2第三方介入的个体或组织应遵守合同保密条款，保护甲乙方的商业秘密和技术秘密。3.3第三方介入的个体或组织在履行职责过程中造成甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入的费用由甲乙方协商确定，并在合同中予以明确。4.2第三方介入的费用支付方式与时间按照合同约定执行。第五条第三方介入的变更和解除5.1第三方介入的变更和解除需甲乙方协商一致，并签订书面协议。5.2第三方介入的变更和解除不影响甲乙双方的其他权利和义务。第六条第三方介入与甲乙方的关系6.1第三方介入的个体或组织与甲乙方之间是独立的法律关系，不改变甲乙方之间的合同关系。6.2甲乙方与第三方介入的个体或组织之间的纠纷，不影响甲乙方之间的合同履行。第七条第三方介入的责任限额7.1第三方介入的个体或组织在履行职责过程中造成的损失，其责任限额由甲乙方在合同中约定。7.2如无特别约定，第三方介入的个体或组织对甲乙方的损失承担的责任限额不应超过其报酬总额。第八条第三方介入的违约责任8.1第三方介入的个体或组织违反合同约定或法律法规的规定，应承担违约责任。8.2第三方介入的个体或组织违约造成甲乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的个体或组织与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的生效、修改和废止10.1本合同的生效、修改和废止，不影响第三方介入的个体或组织根据本合同已产生的权利和义务。10.2第三方介入的个体或组织与甲乙方之间的权利义务，不因合同的生效、修改和废止而失效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细内容：列明加油站建设施工的所有工程量，包括土建、安装、装修、配套工程等。附件二：质量标准和要求详细内容：详细列明工程质量应符合的国家、行业标准和规范要求。附件三：材料供应清单详细内容：列明施工所需材料的名称、规格、数量、质量标准等。附件四：设备清单详细内容：列明施工所需的设备名称、型号、数量、技术要求等。附件五：施工进度计划及关键节点详细内容：列明工程的施工进度计划及关键节点，包括开始时间、结束时间、完成百分比等。附件六：违约金计算方式详细内容：详细列明违约金的计算方式，包括计算公式、违约金比例等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按照约定支付预付款、进度款或尾款。2.发包人未按照约定提供施工条件。3.承包人未按照约定完成工程或工程质量不符合约定。4.承包人未按照约定进行材料供应或设备提供。5.双方未按照约定履行合同其他义务。违约责任认定：1.发包人违约，应支付违约金，违约金计算方式详见附件六。2.承包人违约，应承担违约责任，包括但不限于返工、修复、重新建设或支付额外费用。3.双方违约，应根据违约程度承担相应的违约责任。示例说明：如发包