2024年大数据中心建设项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大数据中心建设项目施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程目标第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付标准4.3工程交付时间4.4工期延误第五条质量与标准5.1工程质量标准5.2材料与设备标准5.3施工工艺标准5.4质量检验与验收第六条合同的履行与维护6.1甲方义务6.2乙方义务6.3丙方义务6.4合同变更6.5合同终止第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖第九条保险与安全9.1保险责任9.2安全规范第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同解除条件第十三条法律适用与解释13.1法律适用13.2合同解释第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修订历史第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××大数据中心，地址：××省××市××区××路××号。1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司，地址：××省××市××区××路××号。1.3丙方名称：×××设备有限公司，地址：××省××市××区××路××号。1.4合同术语定义：（1）甲方：指×××大数据中心。（2）乙方：指×××建筑工程有限公司。（3）丙方：指×××设备有限公司。（4）工程：指2024年大数据中心建设项目。（5）合同总额：指合同约定的工程总价。（6）进度付款：指按照工程进度完成的相应工程价款的支付。（7）工期延误：指工程实际交付时间超过合同约定的交付时间。第二条工程内容与范围2.1工程概述：2024年大数据中心建设项目，包括但不限于数据中心建设、网络系统建设、服务器设备采购及安装、数据存储系统建设等。2.2工程地点：××省××市××区××路××号。2.3工程规模：按照甲方提供的工程设计图纸及技术要求进行施工。2.4工程目标：按照甲方要求，完成大数据中心建设，确保系统稳定、安全、高效运行。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币[金额]元整（大写：[金额]元整）。3.2支付方式：银行转账。3.3进度付款：按照工程进度，甲方根据乙方的工程进度报告进行付款。3.4最终付款：工程验收合格后，甲方支付合同总价扣除进度付款后的剩余款项。第四条工程进度与交付4.1工程进度计划：按照甲方要求，乙方制定详细的工程进度计划，并提交甲方审批。4.2工程交付标准：工程必须按照甲方要求和国家相关标准进行施工，并通过甲方验收。4.3工程交付时间：乙方应在合同约定的工期内完成工程，并向甲方交付。4.4工期延误：由于乙方原因导致工程不能按照约定时间交付的，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。第五条质量与标准5.1工程质量标准：工程必须符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2材料与设备标准：乙方向甲方提供的材料和设备必须符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.3施工工艺标准：乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工。5.4质量检验与验收：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行自检，并向甲方提交验收申请。甲方应在验收合格后支付最终款项。第六条合同的履行与维护6.1甲方义务：按照合同约定提供施工场地、协调相关政府部门、按时支付工程款项等。6.2乙方义务：按照合同约定完成工程、保证工程质量、按时交付工程等。6.3丙方义务：按照合同约定提供设备、材料，并保证其质量。6.4合同变更：合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，需变更合同的，应经各方协商一致，并签订书面变更协议。6.5合同终止：合同履行完成后，本合同自动终止。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖：甲方所在地人民法院具有本案的管辖权。第九条保险与安全9.1保险责任：乙方应在工程开始之日起，为工程所有人、承包人、分包人、工程雇员及工程设备等办理保险，并将其保险单提交甲方备案。9.2安全规范：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，严格按照施工安全规范进行施工，确保工程安全。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力后果：由于不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方互不承担责任。但是，乙方应采取一切可能的措施，减少不可抗力事件造成的损失。第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[期限]年。12.2合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经各方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，各方可以协商解除合同。合同解除后，乙方应按照甲方要求办理工程交接手续，并承担相应责任。第十三条法律适用与解释13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同解释：本合同的解释权归甲方所有。第十四条其他条款14.1合同附件：本合同附件包括工程设计图纸、技术要求、材料设备清单等。14.2补充协议：本合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议。14.3合同修订历史：本合同自[修订日期]起实施，取代了之前的[旧合同名称]。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义与范围1.1第三方定义：指除甲方、乙方、丙方以外的其他参与合同履行过程的个体或组织。1.2第三方范围：包括但不限于中介方、咨询方、监管方、检测方、金融服务方等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件：当本合同履行过程中，需要第三方的专业技能或服务时，甲方、乙方、丙方应共同协商确定第三方。2.2第三方介入程序：甲方、乙方、丙方应就第三方的选择、职责、权益等事项达成一致，并签订书面协议。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲方的要求、乙方的施工方案和丙方的技术要求，提供专业服务。3.2第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规、行业标准和合同要求。3.3第三方应对其提供的服务质量和后果承担责任。第四条第三方介入的法律效力4.1第三方介入本合同，应视为甲方、乙方、丙方共同意思表示，具有法律效力。4.2第三方根据本合同所享有的权利和承担的义务，不受甲方、乙方、丙方单方面影响。第五条第三方权益的保障5.1甲方、乙方、丙方应确保第三方合法权益，不得擅自变更、解除第三方合同。5.2甲方、乙方、丙方应按照合同约定及时支付第三方服务费用。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额：第三方应对其提供的服务范围内的事宜承担责任，其责任限额由甲方、乙方、丙方在书面协议中约定。6.2第三方责任限额的确定：应综合考虑第三方资质、服务内容、风险程度等因素，由甲方、乙方、丙方协商确定。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲方：第三方应按照甲方的要求提供服务，甲方对第三方提供的服务享有监督权。7.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的施工方案提供服务，乙方对第三方提供的服务负有协调、管理责任。7.3第三方与丙方：第三方应按照丙方的技术要求提供服务，丙方对第三方提供的服务负有技术指导责任。第八条第三方违约处理8.1第三方违反合同约定，甲方、乙方、丙方有权要求第三方承担违约责任。8.2第三方违约导致甲方、乙方、丙方损失的，甲方、乙方、丙方有权要求第三方赔偿。第九条第三方侵权责任9.1第三方在提供服务过程中，侵害甲方、乙方、丙方合法权益的，应承担侵权责任。9.2第三方侵权导致甲方、乙方、丙方损失的，甲方、乙方、丙方有权要求第三方赔偿。第十条第三方退出机制10.2第三方退出后，甲方、乙方、丙方应重新协商确定新的第三方。第十一条第三方合同的签订与履行11.1第三方合同签订：甲方、乙方、丙方与第三方签订书面协议，明确双方权利义务。11.2第三方合同履行：第三方按照约定提供服务，甲方、乙方、丙方按照约定履行合同义务。第十二条第三方合同的变更与解除12.1第三方合同变更：甲方、乙方、丙方与第三方协商一致，可以变更第三方合同。12.2第三方合同解除：甲方、乙方、丙方与第三方协商一致，可以解除第三方合同。第十三条第三方介入对其他各方的影响13.1第三方介入不影响甲方、乙方、丙方之间的权利义务关系。13.2第三方介入不影响本合同的履行和效力。第十四条第三方介入的争议解决14.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十五条第三方介入的适用范围15.1本合同第三方介入条款适用于所有第三方介入情况。15.2本合同第三方介入条款不影响其他条款的适用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：技术要求附件3：材料设备清单附件4：施工方案附件5：安全防护措施方案附件6：质量检验标准附件7：进度计划表附件8：费用明细表附件9：保险单据附件10：第三方服务协议附件1工程设计图纸：本附件包含工程的整体设计图纸，包括建筑结构、电气系统、网络系统、数据中心布局等内容。乙方应根据设计图纸进行施工，确保施工质量符合图纸要求。附件2技术要求：本附件详细列出了工程所涉及的技术要求，包括材料、设备、施工工艺等方面的技术标准。乙方应严格按照技术要求进行施工，确保工程质量。附件3材料设备清单：本附件列出了工程所需材料和设备的详细信息，包括品牌、型号、数量等。乙方应根据清单采购材料和设备，并保证其质量。附件4施工方案：本附件包含了乙方的施工方案，包括施工步骤、施工方法、安全措施等。乙方应按照施工方案进行施工，确保工程顺利进行。附件5安全防护措施方案：本附件详细介绍了工程的安全防护措施，包括施工现场安全管理、个人防护、环境保护等方面的要求。乙方应严格执行安全防护措施，确保工程安全。附件6质量检验标准：本附件列出了工程质量检验的标准和流程，包括检验项目、检验方法、合格标准等。乙方应按照检验标准进行自检和甲方验收。附件7进度计划表：本附件明确了工程的进度计划，包括各阶段工程的开始时间、结束时间、验收标准等。乙方应按照进度计划完成工程，确保工程按时交付。附件8费用明细表：本附件详细列出了工程各项费用的明细，包括工程款、材料款、人工费等。甲方应按照费用明细表支付工程款项。附件9保险单据：本附件包含了乙方为工程购买的保险单据，包括保险金额、保险期限等。乙方应保证保险单据的真实有效。附件10第三方服务协议：本附件明确了第三方服务的范围、内容、责任等。甲方、乙方、丙方应按照第三方服务协议履行各自义务。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约：违约行为：未按合同约定支付工程款项。责任认定：甲方应支付违约金，违约金为应付工程款项的10%。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程款项，则构成违约，需支付违约金。2.乙方违约：违约行为：未按合同约定完成工程。责任认定：乙方应支付违约金，违约金为工程总价的2%。示例说明：若乙方未按约定时间完成工程，则构成违约，需支付违约金。3.丙方违约：违约行为：未按合同约定提供设备、材料。责任认定：丙方应支付违约金，违约金为合同金额的5%。示例说明：若丙方未按约定时间提供设备、材料，则构成违约，需支付违约金。4.第三方违约：违约行为：未按合同约定提供服务。责任认定：第三方应支付违约金，违约金为合同金额的10%。示例说明：若第三方未按约定提供服务，则构成违约，需支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等