2024年分包设计协议格式

2024年标准分包设计协议格式版A版本合同目录一览1.合同概述1.1定义1.2解释1.3适用范围2.双方信息2.1分包商信息2.2雇主信息3.工作范围与内容3.1工作概述3.2工作细节3.3工作标准4.时间安排4.1工作计划4.2工期延误4.3提前完成5.费用与支付5.1费用明细5.2支付方式5.3发票与报销6.质量控制6.1质量标准6.2质量验收6.3质量问题处理7.保密协议7.1保密内容7.2保密期限7.3泄露后果8.责任与赔偿8.1分包商责任8.2雇主责任8.3赔偿方式9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1通知与送达12.2合同附件12.3合同修改13.双方签字13.1分包商签字13.2雇主签字14.合同日期14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1定义1.2解释除非本协议另有明确规定，本协议所用词汇应以本协议附件或双方商定的含义进行解释。1.3适用范围本协议适用于（分包商名称）根据（雇主名称）的要求，提供的设计服务，包括但不限于初步设计、施工图设计及相关的技术咨询服务。2.双方信息2.1分包商信息分包商全称：（分包商名称）；注册地址：（分包商注册地址）；法定代表人：（分包商法定代表人姓名）；联系电话：（分包商联系电话）。2.2雇主信息雇主全称：（雇主名称）；注册地址：（雇主注册地址）；法定代表人：（雇主法定代表人姓名）；联系电话：（雇主联系电话）。3.工作范围与内容3.1工作概述分包商同意根据雇主的要求，完成（项目名称）的设计工作，并提交相应的设计文件。3.2工作细节分包商应完成的工作包括但不限于：（具体工作内容列表）。3.3工作标准分包商应按照雇主提供的技术要求和标准进行设计，确保设计文件符合国家及行业的相关规范和标准。4.时间安排4.1工作计划分包商应在不迟于（具体日期）前完成全部设计工作，并提交设计文件。4.2工期延误如分包商因自身原因导致设计工作延误，应按雇主的要求采取补救措施，并承担相应违约责任。4.3提前完成如分包商提前完成设计工作，应通知雇主进行验收。5.费用与支付5.1费用明细分包商的设计费用为（金额），详细费用明细见附件。5.2支付方式雇主应在分包商完成设计工作并提交设计文件后，按照双方商定的付款比例进行支付。5.3发票与报销分包商应向雇主提供合法的税务发票，对于合理的设计费用支出，分包商可按雇主的规定进行报销。6.质量控制6.1质量标准分包商提供的design文件应满足雇主的技术要求，并符合国家及行业的相关质量标准。6.2质量验收雇主有权对分包商的设计文件进行质量验收，分包商应配合雇主的验收工作。6.3质量问题处理如设计文件存在质量问题，分包商应负责及时修正，并承担因质量问题造成的所有损失。第二部分：其他条款7.保密协议7.1保密内容分包商和雇主都应保守对方的商业秘密，包括但不限于设计资料、客户信息等。7.2保密期限双方的保密义务自本协议签订之日起生效，至协议终止或履行完毕后（具体时间）内有效。7.3泄露后果如分包商或雇主泄露了对方的商业秘密，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。8.责任与赔偿8.1分包商责任分包商应对其设计工作的质量和安全性负责，并承担因设计错误导致的损失。8.2雇主责任雇主应对分包商的合法设计工作提供必要的支持，并按照约定支付设计费用。8.3赔偿方式如分包商或雇主违反本协议，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。9.争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的任何争议。9.2调解解决如协商不成，任何一方均可向（调解机构名称）申请调解。9.3法律途径如调解不成，双方同意提交（仲裁机构名称）仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更任何一方欲变更本协议，应与另一方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同终止11.法律适用与争议解决11.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行和争议的8.责任与赔偿8.1分包商责任分包商应对其设计工作的质量和安全性负责，并承担因设计错误导致的损失。分包商应对其工作人员的行为负责，若其工作人员的行为导致雇主或第三方遭受损失或损害，分包商应承担相应的责任。8.2雇主责任雇主应对分包商的合法设计工作提供必要的支持，并按照约定支付设计费用。雇主不得无故拖欠或延迟支付费用。若雇主的行为导致分包商遭受损失或损害，雇主应承担相应的责任。8.3赔偿方式如分包商或雇主违反本协议，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。损失赔偿包括但不限于直接经济损失、利润损失、诉讼费用、律师费用等。9.争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商解决本协议履行过程中的任何争议。9.2调解解决如协商不成，任何一方均可向（调解机构名称）申请调解。调解不成的，双方同意提交（仲裁机构名称）仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议的副本应一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。10.2合同变更任何一方欲变更本协议，应与另一方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议的生效条件同本协议。10.3合同终止11.法律适用与争议解决11.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决如本协议的任何条款发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向（仲裁机构名称）申请仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。12.其他条款12.1通知与送达任何一方向另一方发出的通知或其他通信，均应以书面形式送达对方指定的地址。通知或其他通信的送达，应以实际送达日期为准。12.2合同附件本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。12.3合同修改本协议的修改和补充，应由双方以书面形式签订，并经双方盖章确认后生效。13.双方签字13.1分包商签字（分包商名称）的法定代表人或授权代表签字：______________日期：____年__月__日13.2雇主签字（雇主名称）的法定代表人或授权代表签字：______________日期：____年__月__日14.合同日期14.1签署日期本协议于____年__月__日在（签署地点）签署。14.2生效日期本协议自签字盖章之日起生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计任务书详细说明雇主对设计工作的具体要求，包括但不限于设计范围、设计标准、设计深度等内容。附件二：设计费用明细表详细列出分包商设计工作的费用明细，包括各项费用的计算依据和标准。附件三：设计进度计划明确分包商应完成设计工作的时间表，包括各个阶段的设计完成时间。附件四：设计质量标准详细描述设计文件应符合的质量要求，包括国家及行业的相关规范和标准。附件五：设计成果提交要求规定分包商提交设计文件的形式、数量、时间等要求。附件六：保密协议清单列出需要保密的信息内容，包括设计资料、商业秘密等。附件七：争议解决方式明确双方在发生争议时选择的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。附件八：合同变更和终止条件详细说明合同变更和终止的条件，以及相关的程序要求。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按约定时间完成设计工作，或设计文件不符合约定的质量标准。2.分包商泄露雇主的商业秘密或设计资料。3.雇主未按约定时间支付设计费用。4.雇主未提供分包商完成设计工作所需的支持。违约责任认定标准：1.对于分包商的违约行为，雇主有权要求分包商在规定时间内改正错误，或支付相应的违约金。2.对于雇主的违约行为，分包商有权要求雇主支付逾期付款的利息，或要求延长设计工作时间。示例说明：若分包商未在约定时间内完成设计工作，雇主有权要求分包商支付逾期完成设计工作的违约金，具体金额根据合同约定或双方协商确定。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指根据本合同约定，为雇主提供设计服务的法人或