施工修改协议书

施工修改协议书合同编号：__________施工修改协议书地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.由于原合同中存在某些不确定因素，以及施工现场的实际情况与原合同约定的条件发生了部分变化，双方经友好协商，决定对原合同的部分内容进行修改和补充。现双方达成如下协议：一、修改内容1.1原合同第____条关于工程项目的范围和内容的描述，修改为：（此处详细描述修改后的工程项目范围和内容）1.2原合同第____条关于工程进度和工期的约定，修改为：（此处详细描述修改后的工程进度和工期）1.3原合同第____条关于工程质量标准的约定，修改为：（此处详细描述修改后的工程质量标准）1.4原合同第____条关于工程价款的支付方式的约定，修改为：（此处详细描述修改后的工程价款支付方式）1.5原合同第____条关于违约责任的规定，修改为：（此处详细描述修改后的违约责任规定）二、其他条款2.1本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同继续有效，本协议与原合同具有同等法律效力。2.2本协议的修改和补充，必须采用书面形式，经双方签字盖章确认后生效。2.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。三、生效条件3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。3.2本协议的生效，以双方履行本协议项下约定的义务为前提。甲方（业主）：（签字）日期：________年____月____日乙方（施工方）：（签字）日期：________年____月____日一、附件列表：1.《建设工程施工合同》（原合同）2.工程设计图纸和技术规范3.施工现场情况调查报告4.工程进度计划和施工组织设计5.工程质量验收标准和方法6.工程价款支付凭证和结算凭证7.双方签署的违约责任认定书8.双方签署的合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程进度，认定为违约行为。2.施工方未按照设计图纸和技术规范施工，导致工程质量不符合约定，认定为违约行为。3.施工方未按照约定时间交付工程，认定为违约行为。4.业主未按照约定时间支付工程价款，认定为违约行为。5.业主未按照约定提供施工条件，导致施工方无法正常施工，认定为违约行为。6.双方未按照约定履行合同义务，导致合同目的无法实现，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方（业主）：指合同的一方，委托施工方进行工程建设的主体。2.乙方（施工方）：指合同的另一方，承担工程建设义务的主体。3.建设工程施工合同：指甲方委托乙方进行工程建设，乙方承担施工义务的合同。4.违约行为：指合同各方未按照约定履行合同义务的行为。5.合同修改和补充协议：指双方对原合同内容进行修改和补充的协议。7.工期：指工程建设的预计完成时间，自工程开工之日起至工程竣工交付之日起的时间。8.工程质量：指工程建设的质量状况，包括工程的安全性、可靠性、适用性和美观性等。9.工程价款：指甲方支付给乙方的工程建设费用。10.违约责任：指违约方应当承担的法律责任，包括继续履行合同、采取补救措施、支付违约金等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由施工方负责修复不合格工程，并承担修复费用。3.工程变更：解决办法：双方协商一致后，签订工程变更协议，明确变更内容和价款。4.工程价款支付纠纷：解决办法：按照合同约定的支付方式和时间进行支付，如有争议，可协商解决或依法解决。5.合同纠纷：解决办法：双方协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程施工的情况。2.适用于双方在原合同基础上需要对工程范围、进度、质量、价款等进行修改和补充的情况。3.适用于双方在合同履行过程中发生违约行为，需要明确违约责任和采