建设招标合同样本

合同编号：__________甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总价：_______元（大写：____________________元整）二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。2.2工程进度款支付时间及比例：_______2.3工程延期及违约责任：_______三、质量标准3.1工程质量应符合_______标准。3.2工程验收：_______四、合同价款及支付方式4.1合同价款：本工程合同总价款为_______元（大写：____________________元整），其中包括：_______。4.2支付方式：_______五、材料供应5.1甲方负责供应的材料，应按时提供到施工现场，并负责材料质量。5.2乙方应妥善保管甲方供应的材料，并负责材料的现场运输。六、乙方职责6.1乙方应按合同约定的内容进行施工，保证工程质量、安全、进度。6.2乙方应遵守国家和地方有关法律法规，严格执行施工现场的管理规定。七、违约责任7.1甲方违约：_______7.2乙方违约：_______八、争议解决8.1对于合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2合同的修改、补充必须经双方协商一致，并以书面形式注明。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日（本合同内容仅为范本，具体条款请根据实际情况和需求进行修改和完善。）注意事项：1.合同双方应确保合同内容的真实性和合法性，不得有欺诈、虚假陈述等行为。2.合同中的工程概况、合同工期、质量标准、合同价款等条款应详细明确，避免产生歧义。3.材料供应和乙方职责条款应明确乙方的责任和义务，以及甲方提供的材料的要求和时间。4.违约责任条款应明确违约行为和违约责任，包括违约金、赔偿金额等。5.争议解决条款应明确双方对于合同解释或履行发生的任何争议的解决方式，包括协商和诉讼等。解决办法：1.对于合同内容的修改和完善，可以通过协商一致，并以书面形式注明。2.如发生违约行为，可以根据合同中的违约责任条款，要求违约方承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。3.如发生争议，可以通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.建筑法：是指调整建筑活动的法律规范总称，包括建筑工程的规划、设计、施工、验收等环节。3.违约责任：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，依法应当承担的民事责任。4.质量标准：是指工程质量应符合的国家标准、行业标准或者双方约定的标准。5.争议解决：是指当合同双方在合同的履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建筑公司，用于建设一座新的办公楼。2.甲方为大型企业，乙方为指定的施工单位，用于建设新的生产车间。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工总承包商，用于建设一座新的住宅小区。4.甲方为学校，乙方为施工单位，用于建设新的教学楼和学生宿舍。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关的建设项目，乙方应严格按照政府机关的建设要求和标准进行施工，确保工程质量和安全。2.甲方为大型企业的建设项目，乙方应保证工程进度与生产需求的衔接，确保生产的顺利进行。3.甲方为房地产开发商的建设项目，乙方应按照甲方的规划和要求进行施工，保证住宅小区的建设质量和环境。4.甲方为学校的建设项目，乙方应注重校园文化的营造，确保教学楼和学生宿舍的设计和建设符合学校的教育理念。附件列表：1.工程设计图