建设工程承包协议

合同编号：__________建设工程承包协议甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______元（大写：_______元整）二、承包范围及方式2.1乙方承担工程的全部施工任务，包括但不限于：施工图设计、施工组织、材料采购、设备购置、安装调试、竣工验收等。2.2乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工，并确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。三、合同价格及支付方式3.1双方确认，工程合同价格为：_______元（大写：_______元整）。3.2甲方应按照下列支付方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同价的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同价的_______%；（3）工程竣工验收合格并办理移交手续后，甲方支付乙方合同价的_______%；（4）剩余的_______%，作为质量保证金，待质保期满后无息退还。3.3甲方逾期支付价款的，应按照逾期部分价款的_______%支付违约金。四、工程质量及标准4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，组织施工，确保工程质量。4.2工程质量应达到_______等相应标准，并符合_______等要求。4.3工程竣工后，乙方应按照甲方要求，参加竣工验收。如验收不合格，乙方应负责整改，直至达到验收标准。五、工程进度及工期5.1乙方应按照甲方要求，确保工程按期完工。5.2工程预计开工日期为_______年_______月_______日，预计竣工日期为_______年_______月_______日。5.3乙方如因自身原因导致工程延期，应按照甲方要求支付逾期违约金。六、安全文明施工6.1乙方应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定，加强施工现场的管理，确保施工现场的安全、卫生和秩序。6.2乙方应承担由于自身原因造成的人身伤害、财产损失等责任。七、合同的解除、变更和终止7.1除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除、变更或终止本合同。7.2合同解除、变更或终止的，乙方应按照甲方要求，承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并办理移交手续后失效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______代表（签名）：_______代表（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方和乙方均为具有法人资格的企事业单位、其他组织或合法的自然人。2.工程描述：详细描述工程的项目名称、地点、规模、内容等，以避免后期因理解不一致而产生的纠纷。3.合同价格：明确合同价格，包括合同总价、支付方式、支付时间等，避免价格波动导致合同执行困难。4.工程质量：明确工程质量标准和要求，确保工程质量符合相关法律法规和设计文件。5.工期进度：明确工程开工、竣工时间，确保工程按期完成。6.安全文明施工：遵守国家及地方有关安全文明施工的规定，加强施工现场的管理。7.合同解除、变更和终止：在合同中明确双方在解除、变更或终止合同时的责任和义务。8.争议解决：约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.法人：指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。2.合同履行：指当事人按照合同约定，实现合同目的的行为。3.工程质量：指工程符合国家法律法规、行业标准、设计文件和合同要求的状态。4.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工验收的时间。5.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。6.争议解决：指当事人之间因合同履行发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，工程为政府公共设施建设项目。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司，工程为高层住宅楼建设项目。3.甲方为国有企业，乙方为专业分包商，工程为工厂生产线改造项目。4.甲方为学校，乙方为装修公司，工程为校园教学楼装修项目。5.甲方为医院，乙方为机电安装公司，工程为医院空调系统安装项目。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府部门作为甲方，要求乙方在合同执行过程中，严格遵守国家法律法规，确保工程质量和安全。同时，乙方应主动接受政府相关部门的监督和检查。2.房地产开发商作为甲方，要求乙方在合同约定的工期内完成工程，确保住宅楼质量符合国家标准。同时，乙方应承担由于工期延误导致的违约责任。3.国有企业作为甲方，要求乙方在合同执行过程中，严格遵守国家安全生产规定，确保工程现场安全。同时，乙方应按照甲方的要求，做好工程资料的归档工作。4.学校作为甲方，要求乙方在合同执行过程中，注重环保，确保装修材料符合环保要求。同时，乙方应在工程结束后，向甲方提供完整的工程保修手续。5.医院作为甲方，要求乙方在合同执行过程中，严格按照医疗设备安装规范进行施工。同时，乙方应确保设备安装后，顺利通过医院相关部门的验收。合同附件列表：1.工程设计