共建电站合同范例

共建电站合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就共建电站项目事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、项目名称：_______电站项目

二、项目地点：_______

三、项目规模：_______

四、项目投资：甲方投资_______元，乙方投资_______元。

五、投资方式：

1.甲方投资方式：甲方以其拥有的土地、资金等资产投入电站项目。

2.乙方投资方式：乙方以其拥有的资金、技术等资产投入电站项目。

六、投资回报：

1.甲方投资回报：甲方享有电站项目一定比例的股权，按投资比例分配电站项目的收益。

2.乙方投资回报：乙方享有电站项目一定比例的股权，按投资比例分配电站项目的收益。

七、合作期限：自本合同生效之日起_______年。

八、项目实施：

1.甲方负责电站项目的土地征用、规划审批、建设手续办理等工作。

2.乙方负责电站项目的工程设计、设备采购、施工监理等工作。

3.甲方、乙方应按照项目进度要求，确保项目按时、按质、按量完成。

九、风险承担：

1.甲方、乙方应共同承担电站项目在建设、运营过程中可能出现的风险。

2.甲方、乙方各自承担其投资范围内可能出现的风险。

十、争议解决：

1.甲方、乙方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止：

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同期满或经甲乙双方协商一致，本合同自行终止。

十二、其他：

1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方投资资产清单

2.乙方投资资产清单

3.电站项目规划及设计文件

4.电站项目施工合同

5.电站项目运营合同

6.电站项目财务报表

7.电站项目审计报告

8.电站项目相关法律法规

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）及丙方（以下简称“丙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就共建电站项目事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、项目名称：_______电站项目

二、项目地点：_______

三、项目规模：_______

四、项目投资：

1.甲方投资_______元，占总投资比例_______%。

2.乙方投资_______元，占总投资比例_______%。

3.丙方投资_______元，占总投资比例_______%。

五、投资方式：

1.甲方投资方式：甲方以其拥有的土地、资金等资产投入电站项目。

2.乙方投资方式：乙方以其拥有的资金、技术等资产投入电站项目。

3.丙方投资方式：丙方以其拥有的资金、设备等资产投入电站项目。

六、投资回报：

1.甲方投资回报：甲方享有电站项目_______%的股权，按投资比例分配电站项目的收益。

2.乙方投资回报：乙方享有电站项目_______%的股权，按投资比例分配电站项目的收益。

3.丙方投资回报：丙方享有电站项目_______%的股权，按投资比例分配电站项目的收益。

七、合作期限：自本合同生效之日起_______年。

八、项目实施：

1.甲方负责电站项目的土地征用、规划审批、建设手续办理等工作。

2.乙方负责电站项目的工程设计、设备采购、施工监理等工作。

3.丙方负责电站项目的设备安装、调试、运行维护等工作。

九、甲方的权利与义务：

1.甲方享有电站项目的管理权，对电站项目的运营进行监督和指导。

2.甲方有权要求乙方和丙方按照项目进度和质量要求完成各自的工作。

3.甲方有权对电站项目的财务状况进行审查和监督。

十、乙方的权利与义务：

1.乙方应按照甲方的要求，按时完成工程设计、设备采购、施工监理等工作。

2.乙方应保证工程质量，对因乙方原因造成的质量问题承担相应责任。

3.乙方应向甲方提供相关技术资料和施工图纸。

十一、丙方的权利与义务：

1.丙方应按照甲方的要求，按时完成设备安装、调试、运行维护等工作。

2.丙方应保证设备质量，对因丙方原因造成的设备故障承担相应责任。

3.丙方应向甲方提供设备运行数据和维护报告。

十二、违约责任：

1.乙方或丙方未能按时完成工作，导致项目进度延误，应向甲方支付_______元的违约金。

2.乙方或丙方未能保证工程质量或设备质量，导致电站项目出现重大损失，应承担全部损失并赔偿甲方相应的经济损失。

十三、限制条款：

1.乙方和丙方未经甲方同意，不得擅自转让或抵押其在电站项目中的股权。

2.乙方和丙方不得利用其在电站项目中的信息优势，进行不正当竞争或损害甲方利益的行为。

十四、争议解决：

1.甲方、乙方、丙方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及终止：

1.本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。

2.合同期满或经甲乙丙三方协商一致，本合同自行终止。

十六、其他：

1.本合同未尽事宜，甲乙丙三方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方投资资产清单

2.乙方投资资产清单

3.丙方投资资产清单

4.电站项目规划及设计文件

5.电站项目施工合同

6.电站项目运营合同

7.电站项目财务报表

8.电站项目审计报告

9.电站项目相关法律法规

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在引入专业的设备安装、调试和维护团队，提高电站项目的建设质量和运营效率。同时，丙方的资金和技术投入可以降低甲方的投资风险，增加项目的成功率。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目的主导方，负责项目的整体规划和运营管理，确保项目的顺利进行。甲方通过掌握电站项目的核心资源和决策权，保障自身的投资回报，并确保项目的长期稳定运行。甲方的主导地位有助于整合各方资源，提高项目效率，实现项目的可持续发展。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）与甲方（以下简称“甲方”）及丁方（以下简称“丁方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就共建物流仓储项目事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、项目名称：_______物流仓储项目

二、项目地点：_______

三、项目规模：_______

四、项目投资：

1.乙方投资_______元，占总投资比例_______%。

2.甲方投资_______元，占总投资比例_______%。

3.丁方投资_______元，占总投资比例_______%。

五、投资方式：

1.乙方投资方式：乙方以其拥有的土地、资金等资产投入物流仓储项目。

2.甲方投资方式：甲方以其拥有的资金、物流管理经验等资产投入物流仓储项目。

3.丁方投资方式：丁方以其拥有的仓储设备、技术等资产投入物流仓储项目。

六、投资回报：

1.乙方投资回报：乙方享有物流仓储项目_______%的股权，按投资比例分配项目的收益。

2.甲方投资回报：甲方享有物流仓储项目_______%的股权，按投资比例分配项目的收益。

3.丁方投资回报：丁方享有物流仓储项目_______%的股权，按投资比例分配项目的收益。

七、合作期限：自本合同生效之日起_______年。

八、项目实施：

1.乙方负责物流仓储项目的土地征用、规划审批、建设手续办理等工作。

2.甲方负责物流仓储项目的整体规划、运营管理、市场推广等工作。

3.丁方负责物流仓储项目的仓储设备采购、安装、维护等工作。

九、乙方的权利与义务：

1.乙方作为项目的发起方和主导方，享有项目的主要决策权。

2.乙方有权要求甲方和丁方按照项目进度和质量要求完成各自的工作。

3.乙方有权对项目的财务状况进行审查和监督，并有权提出财务调整建议。

十、甲方的权利与义务：

1.甲方应按照乙方的指导，参与项目的整体规划和运营管理。

2.甲方应提供专业的物流管理经验，协助乙方优化物流仓储服务。

3.甲方应定期向乙方报告项目的运营情况和财务状况。

十一、丁方的权利与义务：

1.丁方应按照乙方的安排，采购、安装和维护仓储设备。

2.丁方应保证设备的性能和可靠性，确保仓储服务的高效运行。

3.丁方应向乙方提供设备的操作手册和维护记录。

十二、违约责任：

1.甲方或丁方未能按时完成工作，导致项目进度延误，应向乙方支付_______元的违约金。

2.甲方或丁方未能提供符合要求的物流管理服务或仓储设备，导致项目损失，应承担全部损失并赔偿乙方相应的经济损失。

十三、限制条款：

1.甲方和丁方未经乙方同意，不得擅自转让或抵押其在物流仓储项目中的股权。

2.甲方和丁方不得利用其在物流仓储项目中的信息优势，进行不正当竞争或损害乙方利益的行为。

十四、争议解决：

1.乙方、甲方、丁方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及终止：

1.本合同自乙方、甲方、丁方三方签字盖章之日起生效。

2.合同期满或经三方协商一致，本合同自行终止。

十六、其他：

1.本合同未尽事宜，乙方、甲方、丁方可另行协商补充。

2.本合同一式三份，乙方、甲方、丁方三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.乙方投资资产清单

2.甲方投资资产清单

3.丁方投资资产清单

4.物流仓储项目规划及设计文件

5.物流仓储项目施工合同

6.物流仓储项目运营合同

7.物流仓储项目财务报表

8.物流仓储项目审计报告

9.物流仓储项目相关法律法规

乙方为主导的目的和意义：

乙方