2024年定制版：建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年定制版：建设工程施工合同本合同目录一览第一条：合同主体1.1发包人1.2承包人第二条：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条：施工期限4.1工期计划4.2工期延误4.3提前完工第五条：工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验第六条：材料设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收第七条：施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条：变更与调整8.1变更范围8.2变更程序8.3变更价款第九条：违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁第十一条：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条：不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力责任第十四条：其他条款14.1合同的附件14.2合同的补充协议14.3合同的解除第一部分：合同如下：第一条：合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××公司1.1.2发包人地址：×××市×××区×××路×××号1.1.3发包人代表：×××（姓名）1.2承包人1.2.1承包人名称：×××建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：×××市×××区×××路×××号1.2.3承包人代表：×××（姓名）第二条：工程概况2.1工程名称：×××项目建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：根据工程图纸及工程量清单所示2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰、绿化等工程第三条：合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：捌佰万元整（小写）：80,000,000.00元3.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可预测因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：3.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价款的30%作为预付款3.3.2进度款：工程进度达到约定的节点后，承包人提交进度款申请，发包人审核无误后支付相应款项3.3.3竣工结算：工程竣工验收合格后，根据实际完成工程量进行竣工结算第四条：施工期限4.1工期计划：自合同签订之日起至×××年×××月×××日4.2工期延误：如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应责任4.3提前完工：如承包人提前完成工程，提前完工部分按合同约定的单价支付第五条：工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准、规范要求5.2质量保证：承包人应承担工程质量保证期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算5.3质量检验：工程过程中，双方共同参与质量检验，不合格工程返工直至达到标准第六条：材料设备6.1材料供应：发包人负责供应工程所需的主要材料和设备，并提供相关证明文件6.2设备供应：发包人负责供应工程所需的专用设备，并提供相关技术资料6.3材料设备验收：双方共同参与材料设备的验收工作，确保质量、数量、规格符合要求第八条：变更与调整8.1变更范围：合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等，双方可协商进行变更8.2变更程序：变更事项需双方书面确认，并按照约定调整合同价款8.3变更价款：变更价款按照约定的单价和工程量进行计算第九条：违约责任9.1发包人违约：如发包人未按约定支付款项、延迟提供场地等，应承担违约责任9.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程、延迟交付等，应承担违约责任9.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失第十条：争议解决10.1.1提交×××仲裁委员会仲裁10.1.2向×××人民法院提起诉讼10.2诉讼管辖：如选择诉讼解决，双方同意×××人民法院具有管辖权10.3仲裁：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力第十一条：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同变更：合同履行过程中，双方可书面签订变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力11.3合同终止：合同履行完毕或者双方同意终止合同的，本合同即行终止第十二条：保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等12.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止之日起两年12.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失第十三条：不可抗力13.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况13.2不可抗力后果：不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方互不承担责任13.3不可抗力责任：一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并提供相关证明文件第十四条：其他条款14.1合同的附件：本合同附件包括工程图纸、工程量清单、技术要求等14.2合同的补充协议：双方就本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.3合同的解除：双方同意解除合同的，应书面协议解除，并办理相关手续第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。第二条：第三方介入的程序2.1甲乙方应在合同中明确第三方的介入程序，包括但不限于第三方的选择标准、评审程序、合同签订等。2.2甲乙方应确保第三方的选择符合国家法律法规及行业标准，且具备相应的资质和能力。第三条：第三方责任3.1第三方应按照合同约定，完成其职责范围内的相关工作，并对其提供的产品或服务的质量、安全等承担责任。3.2第三方如因过错导致甲乙方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方应保持独立的法律关系，本合同不对第三方与甲乙方之间的法律关系产生影响。4.2甲乙方与第三方之间的合同，不得违反本合同的约定，且不得影响本合同的履行。第五条：第三方介入的协调与管理5.1甲乙方应负责协调第三方的工作，确保项目顺利进行。5.2甲乙方应监督第三方按照合同约定履行义务，确保项目质量、安全、进度等目标的实现。第六条：第三方责任限额6.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。6.2甲乙方应在合同中明确第三方责任限额的调整机制，以适应可能发生的风险变化。第七条：第三方违约处理7.1如第三方违约，甲乙方有权按照合同约定追究其违约责任。7.2甲乙方在追究第三方责任时，应充分行使合同约定的权利，保护自身合法权益。第八条：第三方变更8.1如第三方发生变更，如名称、负责人、资质等，甲乙方应及时通知对方。8.2甲乙方应审查第三方变更后的资质和能力，如不符合要求，有权要求第三方予以改正。第九条：第三方退出9.1如第三方因故退出，甲乙方应及时与第三方办理相关手续，包括但不限于合同解除、结算等。9.2第三方退出后，甲乙方应承担因第三方退出导致的相关损失。第十条：第三方权益保护10.1甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自干涉第三方的正常经营活动。10.2甲乙方不得要求第三方提供不符合国家法律法规及行业标准的产品或服务。第十一条：第三方保险11.1甲乙方应要求第三方购买与其职责范围内的相关工作相关的保险，包括但不限于安全生产责任保险、职业责任保险等。11.2第三方应将保险合同副本提交给甲乙方留存。第十二条：第三方资料保管12.1第三方应按照甲乙方的要求，妥善保管与工程相关的资料、文件、图纸等。12.2第三方应在工程结束后，按照甲乙方的要求，将相关资料予以移交。第十三条：第三方保密义务13.1第三方应遵守本合同的保密条款，保护甲乙方的商业秘密、技术秘密等。13.2第三方如违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。第十四条：第三方合规性14.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准及本合同的约定，不得进行非法经营等活动。14.2第三方如因违法行为导致甲乙方损失，应承担相应的赔偿责任。第十五条：第三方与甲乙方之间的争议解决15.1.1提交×××仲裁委员会仲裁15.1.2向×××人民法院提起诉讼15.2诉讼管辖：如选择诉讼解决，双方同意×××人民法院具有管辖权。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：工程量清单附件3：技术要求附件4：材料供应清单附件5：设备供应清单附件6：施工组织设计附件7：安全施工方案附件8：环境保护方案附件9：质量保证措施附件10：进度计划附件11：付款凭证附件12：变更协议附件13：验收报告附件14：保修条款附件1：工程图纸详细要求：工程图纸应包括平面图、立面图、剖面图、细部图等，须符合国家及行业标准，并由甲乙方共同审核无误后使用。附件2：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出各项工程量，包括材料、设备、人工等，须经甲乙方核对无误后作为支付依据。附件3：技术要求详细要求：技术要求应包括工程质量标准、施工工艺、材料性能等，须符合国家及行业标准，并由甲乙方共同遵守。附件4：材料供应清单详细要求：材料供应清单应列出供应的材料名称、规格、数量、质量标准等，由甲乙方共同确认。附件5：设备供应清单详细要求：设备供应清单应列出供应的设备名称、型号、数量、性能等，由甲乙方共同确认。附件6：施工组织设计详细要求：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工平面图等，由甲乙方审核批准。附件7：安全施工方案详细要求：安全施工方案应包括安全措施、应急预案等，须符合国家及行业标准，并由甲乙方共同遵守。附件8：环境保护方案详细要求：环境保护方案应包括环保措施、废弃物处理等，须符合国家及行业标准，并由甲乙方共同遵守。附件9：质量保证措施详细要求：质量保证措施应包括质量控制体系、质量检查制度等，由甲乙方共同遵守。附件10：进度计划详细要求：进度计划应包括工程各阶段的完成时间及关键节点，由甲乙方共同确认。附件11：付款凭证详细要求：付款凭证应包括付款申请、付款审批、支付证明等，由甲乙方共同核对。附件12：变更协议详细要求：变更协议应包括变更内容、变更价款、变更工期等，由甲乙方书面确认。附件13：验收报告详细要求：验收报告应包括工程验收结果、验收合格证明等，由甲乙方共同认可。附件14：保修条款详细要求：保修条款应包括保修范围、保修期限、保修责任等，由甲乙方共同确认。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合标准3.材料设备供应不足或不合格4.未按约定支付款项5.延迟提供施工场地6.违反安全、环保规定7.泄露保密信息8.未经同意擅自变更合同内容9.未能履行合同约定的其他义务责任认定：1.违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。2.违约方支付的违约金不足以赔偿损失时，对方有权继续索赔。3.因不可抗力导致的违约，双方互不承担责任。4.双方均违约的，各自承担相应的责任。示例说明：如承包人未按约定时间完成工程，视为违约。甲乙方有权要求承包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。如承包人支付的违约金不足以赔偿损失，甲乙方有权继续索赔。说明三：法律名词及解释：1