2024年大型仓储基地土石方平整劳务承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型仓储基地土石方平整劳务承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3土石方平整劳务第二条合同范围与工程量2.1工程范围2.2工程量估算2.3工程地点第三条合同价格与支付方式3.1合同价格3.2价格调整机制3.3支付方式与时间第四条工期与进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误与罚款第五条承包方义务与责任5.1施工质量与标准5.2安全生产与环保要求5.3材料与设备供应第六条发包方义务与责任6.1施工条件保障6.2工程变更处理6.3不可抗力事件处理第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约责任处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3适用法律第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄密责任第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条一般条款12.1合同的转让12.2合同的分包12.3税收与发票第十三条特殊条款13.1施工期间的特殊要求13.2工程验收与移交13.3质保期与维修第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修订历史记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3土石方平整劳务土石方平整劳务包括但不限于：土石方开挖、运输、堆放、压实、平整等作业。第二条合同范围与工程量2.1工程范围本合同工程范围包括但不限于：土石方平整、场地清理、临时道路建设等。2.2工程量估算乙方应根据甲方提供的工程量清单进行施工，工程量清单作为本合同的附件一，具有同等法律效力。2.3工程地点工程地点为：（工程具体地点）。第三条合同价格与支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币：（大写金额），小写金额：（金额）。3.2价格调整机制合同价格在：（价格调整条件）情况下可以进行调整，具体调整方式由双方另行协商确定。3.3支付方式与时间甲方应按照乙方提交的进度报告和实际完成工程量，按照合同约定的支付方式和时间支付相应的工程款项。第四条工期与进度4.1合同工期本合同约定的工期为：（工期开始时间）至（工期结束时间）。4.2施工进度计划乙方应根据甲方要求，制定详细的施工进度计划，并提交甲方审批。4.3工期延误与罚款乙方如非因不可抗力原因导致工期延误，应按照约定的比例支付违约金。第五条承包方义务与责任5.1施工质量与标准乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关规范和标准。5.2安全生产与环保要求乙方应严格遵守国家关于安全生产和环境保护的法律法规，确保施工过程中的安全生产和环保要求。5.3材料与设备供应乙方应负责提供本合同工程所需的全部材料和设备，并保证其质量和安全。第六条发包方义务与责任6.1施工条件保障甲方应保证乙方施工所需的场地、水源、电源等施工条件，确保乙方顺利施工。6.2工程变更处理如甲方要求对合同工程进行变更，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。6.3不可抗力事件处理如发生不可抗力事件导致合同工程无法正常进行，双方应按合同约定的方式处理。第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。7.3变更与解除的程序合同变更或解除应按照双方约定的程序进行，并报相关政府部门备案。第八条违约责任8.1承包方违约乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.2发包方违约甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。8.3违约责任处理违约责任处理应按照合同约定的程序进行，双方应友好协商解决，如协商不成，可依法向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁，或者向人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点争议的仲裁或诉讼地点为：（仲裁机构或法院地点）。9.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同解除或终止之日止。10.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担赔偿责任。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如合同约定的工程完工、验收合格等。11.3合同解除条件合同解除条件如双方协商一致、合同约定的解除条件等。第十二条一般条款12.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。12.2合同的分包未经甲方同意，乙方不得将本合同工程的分包给第三方。12.3税收与发票乙方应按照国家税收法律法规的规定，向甲方提供合规的发票。第十三条特殊条款13.1施工期间的特殊要求如施工期间有特殊要求，双方应另行协商确定，并签订书面特殊要求协议。13.2工程验收与移交工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行工程移交。13.3质保期与维修乙方应对合同工程提供的质量保证，并在质保期内负责维修。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括：工程量清单、施工图纸、技术要求等。14.2补充协议双方在合同履行过程中，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修订历史记录本合同的修订历史记录应由双方妥善保管，并作为合同的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件第三方介入需在甲乙双方均同意的情况下进行，且第三方应具备相应的资质和能力。2.2第三方介入的程序甲乙双方应就第三方的介入进行协商，并签订书面协议，明确第三方的权利义务。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供相应的服务或产品，并保证其质量和服务水平。3.2第三方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，确保施工过程中的安全生产和环保要求。3.3第三方应对其提供的服务或产品负责，确保其不会对甲乙双方造成损失。第四条第三方介入对甲乙双方的影响4.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方仍应按照本合同履行各自的义务。4.2第三方介入不影响本合同的履行期限和质量标准，第三方应确保在本合同约定的期限内完成其工作，并达到甲乙双方约定的质量标准。第五条第三方责任限额5.1第三方应对其提供的服务或产品负责，但其责任限额应按照甲乙双方的约定和第三方提供的保证函来确定。5.2如果第三方因其提供的服务或产品导致甲乙双方损失，第三方应按照甲乙双方的约定和法律规定承担相应的赔偿责任。第六条第三方与甲乙双方的关系6.1第三方与甲乙双方应是独立的主体，第三方不应直接或间接地成为甲乙双方的任何一方。6.2第三方与甲乙双方之间的纠纷应由双方自行解决，不应影响本合同的履行。第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方介入的终止第三方介入可以在合同约定的条件下终止，也可以在甲乙双方协商一致的情况下终止。7.2第三方介入的解除第三方介入可以在合同约定的条件下解除，也可以在甲乙双方协商一致的情况下解除。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲乙双方损失等。8.2甲乙双方如发现第三方违反本合同的约定，应及时通知第三方，并要求第三方改正。如果第三方不改正，甲乙双方有权解除本合同，并要求第三方承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁，或者向人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点争议的仲裁或诉讼地点为：（仲裁机构或法院地点）。9.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同解除或终止之日止。10.3泄密责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担赔偿责任。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同终止条件合同终止条件如合同约定的工程完工、验收合格等。11.3合同解除条件合同解除条件如双方协商一致、合同约定的解除条件等。第十二条一般条款12.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。12.2合同的分包未经甲方同意，乙方不得将本合同工程的分包给第三方。12.3税收与发票乙方应按照国家税收法律法规的规定，向甲方提供合规的发票。第十三条特殊条款13.1施工期间的特殊要求如施工期间有特殊要求，双方应另行协商确定，并签订书面特殊要求协议。13.2工程验收与移交工程验收合格后，乙方应按照甲方要求进行工程移交。13.3质保期与维修乙方应对合同工程提供的质量保证，并在质保期内负责维修。第十四条其他条款1第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出合同工程所需的全部材料、工程量及其它相关内容，作为合同的一部分，具有同等法律效力。附件二：施工图纸包括工程的详细施工图纸，标明工程的具体要求和标准。附件三：技术要求详细列出工程的技术要求，包括材料、设备、施工方法等方面的要求。附件四：安全生产和环保要求列出工程安全生产和环保的具体要求，包括但不限于安全操作规程、环保措施等。附件五：质量保证书第三方提供的质量保证书，证明其提供的服务或产品符合合同要求。附件六：保证函第三方提供的保证函，明确其责任限额及违约责任。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：未能按照合同约定的时间、质量完成工程；未能提供符合合同要求的材料、设备或服务；违反安全生产和环保要求；泄露合同保密信息等。违约责任认定标准：根据合同约定的违约金比例进行赔偿；如违约行为导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任；如违约行为导致第三方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。示例说明：若乙方未能在合同约定的时间内完成工程，应按照合同约定的比例支付违约金。若乙方提供的材料不符合合同要求，导致工程质量问题，乙方应承担修复工程及赔偿甲方损失的责任。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成某项工程，明确双方的权利义