2024年工程:钢结构深化设计与施工合同_第1页
2024年工程:钢结构深化设计与施工合同_第2页
2024年工程:钢结构深化设计与施工合同_第3页
2024年工程:钢结构深化设计与施工合同_第4页
2024年工程:钢结构深化设计与施工合同_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程:钢结构深化设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义第二条合同范围与工作内容2.1深化设计范围2.2施工范围2.3工作内容详细清单第三条合同价格与支付条款3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工期与进度4.1合同工期4.2关键节点4.3进度计划与调整第五条技术要求与标准5.1技术文件5.2施工标准5.3质量控制第六条深化设计要求6.1设计依据6.2设计文件6.3设计变更第七条施工要求与工艺7.1施工组织7.2施工工艺7.3施工安全第八条质量保修与售后服务8.1质量保修期限8.2保修范围8.3售后服务第九条合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更或解除的程序第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三条其他条款13.1信息保密13.2法律适用13.3合同的转让13.4附件第十四条签约日期与地点14.1签约日期14.2签约地点第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方2024年工程项目的钢结构深化设计与施工服务。1.3术语定义(1)钢结构:指由钢材组成的承重结构。(2)深化设计:指在初步设计的基础上,对结构进行详细设计,包括材料、尺寸、连接方式等。(3)施工:指按照深化设计文件进行的钢结构安装和施工活动。第二条合同范围与工作内容2.1深化设计范围乙方负责对甲方的钢结构项目进行深化设计,包括但不限于结构计算、图纸绘制、材料选择、连接方式等。2.2施工范围乙方负责按照深化设计文件进行钢结构的安装和施工,并保证施工质量和进度。2.3工作内容详细清单详见附件一:工作内容详细清单。第三条合同价格与支付条款3.1合同价格本合同总价为人民币万元整(大写:人民币玖拾捌万元整),其中包括深化设计费和施工费。3.2支付方式甲方支付乙方款项采用银行转账方式。3.3进度付款甲方根据乙方实际完成的工作量,按照合同约定的比例进行进度付款。3.4最终付款乙方完成合同约定的全部工作内容后,甲方进行最终付款。第四条工期与进度4.1合同工期本合同约定的工期为个月,自乙方进场之日起算。4.2关键节点(1)深化设计完成时间:自合同签订之日起X个月。(2)钢结构施工完成时间:自深化设计完成后X个月。4.3进度计划与调整乙方应根据合同约定的工期制定详细的进度计划,并报甲方审批。如因特殊情况需调整进度计划,乙方应提前X个工作日向甲方申请,并征得甲方同意。第五条技术要求与标准5.1技术文件乙方应根据甲方的要求和国家的相关标准,编制钢结构深化设计文件。5.2施工标准乙方应按照深化设计文件和国家相关标准进行施工,保证施工质量。5.3质量控制乙方应建立健全质量控制体系,对施工过程进行质量控制,确保工程质量符合合同要求。第六条深化设计要求6.1设计依据乙方应根据甲方的要求和国家的相关标准进行深化设计。6.2设计文件乙方应向甲方提供完整的深化设计文件,包括计算书、图纸、材料清单等。6.3设计变更如因特殊情况需对深化设计进行变更,乙方应提前X个工作日向甲方提出变更申请,并征得甲方同意。变更内容应按照本合同约定的价格和付款方式进行调整。第八条质量保修与售后服务8.1质量保修期限乙方应对施工的钢结构工程提供X年的质量保修期,自工程竣工验收合格之日起计算。8.2保修范围保修范围包括钢结构工程的结构安全、功能使用等方面,具体见附件二:保修范围。8.3售后服务乙方应在保修期内提供售后服务,对于不属于保修范围的问题,乙方应提供有偿服务。第九条合同的变更与解除9.1变更条件合同履行过程中,如因特殊情况需变更合同,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。9.2解除条件合同履行过程中,如因特殊情况需解除合同,应经双方协商一致,并签订书面解除协议。9.3变更或解除的程序变更或解除协议应明确变更或解除的内容、范围、责任等相关事项,并报相关部门备案。第十条违约责任10.1违约行为(1)乙方未按约定时间完成深化设计或施工的;(2)乙方未按约定质量标准完成深化设计或施工的;(3)甲方未按约定时间支付款项的。10.2违约责任违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为本合同总价款的X%。10.3违约赔偿违约方应承担因违约给守约方造成的损失,包括但不限于经济损失、诉讼费、仲裁费等。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3诉讼或仲裁地点诉讼或仲裁地点为合同签订地。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕,双方权利义务终止。12.3合同解除条件合同履行过程中,如因特殊情况需解除合同,应经双方协商一致,并签订书面解除协议。第十三条其他条款13.1信息保密双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意不得泄露给第三方。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的转让未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.4附件本合同附件包括:附件一:工作内容详细清单;附件二:保修范围。第十四条签约日期与地点14.1签约日期本合同于2024年X月X日在市签订。14.2签约地点本合同签订地点为市。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入本合同所称第三方介入,是指在合同履行过程中,除甲乙方之外的,为甲乙方提供咨询、检验、监管、协调等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、咨询公司、检验检测机构、监理公司等。第十六条第三方介入的程序与条件16.1第三方介入程序甲乙方如需第三方介入,应提前X个工作日向对方书面通知,并说明介入原因、范围和期限。16.2第三方介入条件第三方介入应符合国家相关法律法规和行业标准,且不得违反本合同的约定。第十七条第三方介入的责任与权益17.1第三方责任第三方介入时,应按照甲乙方的要求和相关法律法规,履行其职责。第三方应对其提供的服务承担责任,并对其服务结果负责。17.2第三方权益第三方根据合同约定,有权获得相应的报酬和服务费用。17.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间是服务提供与接受的关系。第三方不对甲乙方之间的合同履行承担责任,甲乙方也不对第三方的行为承担责任。第十八条第三方介入的合同修正18.1额外条款当有第三方介入时,甲乙方应在本合同中增加额外条款,明确第三方的职责、权益和责任限额。18.2第三方合同甲乙方与第三方签订的合同,不得影响本合同的履行。本合同仍对甲乙方具有约束力。18.3第三方责任限额甲乙方与第三方签订的合同中,应明确第三方的责任限额。责任限额包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第十九条第三方介入的争议解决19.1第三方争议第三方介入过程中发生的争议,应由甲乙方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方与甲乙方的争议第三方与甲乙方之间的争议,按照双方签订的第三方合同解决;第三方合同未约定的,由甲乙方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十十条第三方介入的信息保密20.1信息保密第三方介入过程中获取的甲乙方商业秘密和机密信息,第三方应予以保密,未经甲乙方同意不得泄露给第三方。20.2保密期限第三方的保密期限自合同签订之日起算,至合同履行完毕之日止。第二十一条合同的转让与第三方介入21.1合同转让甲乙方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第三方也不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给其他第三方。21.2第三方介入的合同转让甲乙方与第三方签订的合同,不得影响本合同的履行。本合同仍对甲乙方具有约束力。第二十二条签约日期与地点的修正22.1签约日期本合同于2024年X月X日在市签订。22.2签约地点本合同签订地点为市。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工作内容详细清单附件二:保修范围附件三:第三方服务合同范本附件四:支付凭证附件五:进度计划表附件六:设计文件附件七:施工方案附件八:材料合格证附件九:检验报告附件十:变更协议附件十一:解除协议附件详细要求和说明:附件一:工作内容详细清单本附件详细列出了乙方应完成的工作内容,包括设计的阶段、工作的具体内容、完成的时间节点等。附件二:保修范围本附件详细列出了保修的范围,包括保修的项目、保修的期限、保修的条件等。附件三:第三方服务合同范本附件四:支付凭证本附件作为甲方支付款项的凭证,记录了支付的时间、金额、方式等信息。附件五:进度计划表本附件详细列出了工程进度的计划,包括每个阶段的工作内容、完成的时间节点等。附件六:设计文件本附件包括了乙方提供的设计文件,如计算书、图纸、材料清单等。附件七:施工方案本附件包括了乙方的施工方案,如施工组织、施工工艺、施工安全等。附件八:材料合格证本附件提供了乙方使用的材料的合格证明,证明材料符合国家的相关标准。附件九:检验报告本附件提供了工程的检验报告,证明了工程的质量符合国家的相关标准。附件十:变更协议本附件用于记录合同履行过程中的变更事项,包括变更的内容、范围、责任等。附件十一:解除协议本附件用于记录合同履行过程中的解除事项,包括解除的原因、范围、责任等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.乙方未按约定时间完成深化设计或施工的;2.乙方未按约定质量标准完成深化设计或施工的;3.甲方未按约定时间支付款项的;4.甲方未按约定提供施工条件的;5.乙方未按约定使用合格材料的;6.乙方未按约定进行施工安全的;7.任何一方未经对方同意,将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方的;8.任何一方违反本合同的其他约定的。违约责任认定:1.违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金,违约金为本合同总价款的X%;2.违约方应承担因违约给守约方造成的损失,包括但不限于经济损失、诉讼费、仲裁费等;3.违约方的违约行为导致合同无法履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿因此造成的损失。示例说明:如果乙方未按约定时间完成深化设计,甲方有权按合同约定向乙方追讨违约金,并要求乙方在规定时间内完成设计。如果乙方未按约定质量标准完成设计,甲方有权要求乙方重新设计,并承担因重新设计造成的费用。说明三:法律名词及解释:1.钢结构:指由钢材组成的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论