2024年工程施工作业分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程施工作业分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条分包范围及工程量3.1分包范围3.2工程量清单3.3分包工程的施工标准和质量要求第四条合同价格及支付方式4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4工程变更导致的价款调整第五条工期及进度5.1计划工期5.2关键节点及进度要求5.3工期延误及其后果第六条施工质量与验收6.1施工质量标准6.2验收程序6.3验收合格条件6.4质量问题处理第七条安全生产及环保要求7.1安全生产责任7.2安全施工措施7.3环保要求及措施第八条技术支持和配合8.1甲方提供的技术支持8.2乙方技术要求及配合8.3技术变更及处理第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及期限12.3违约泄露的后果第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的解释权14.3合同的附件14.4合同的修订历史记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××工程有限公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑安装工程有限公司乙方地址：×××市×××路×××号1.3丙方名称：×××建筑设计研究院丙方地址：×××市×××路×××号第二条工程概述2.1工程名称：×××住宅小区建设项目2.2工程地点：×××市×××区×××路2.3工程规模：占地面积X平方米，总建筑面积X平方米2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等第三条分包范围及工程量3.1分包范围：根据甲方和丙方提供的施工图纸和技术要求，乙方负责完成土建工程、安装工程、装饰工程等分包内容3.2工程量清单：详见附件一《工程量清单》3.3分包工程的施工标准和质量要求：按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量达到优良等级第四条合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币X万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）4.2支付方式：按工程进度分阶段支付4.3进度付款：甲方根据乙方实际完成工程量，按照合同约定的价格支付相应款项4.4工程变更导致的价款调整：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的，双方协商确定变更后的价款第五条工期及进度5.1计划工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计X日5.2关键节点及进度要求：详见附件二《工程进度计划》5.3工期延误及其后果：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任；甲方如因客观原因导致工期延误，应合理调整工期第六条施工质量与验收6.1施工质量标准：符合国家法律法规、行业标准和甲方要求6.2验收程序：工程完成后，乙方应按照甲方和丙方要求进行自检，并向甲方提交验收申请；甲方和丙方按照约定时间进行验收6.3验收合格条件：工程质量符合合同约定及国家标准，甲方和丙方签署验收合格证书6.4质量问题处理：如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用；整改合格后，重新进行验收第八条技术支持和配合8.1甲方提供的技术支持：甲方应向乙方提供完整的施工图纸、技术规范和施工要求，并及时解答乙方的技术疑问8.2乙方技术要求及配合：乙方应按照甲方提供的图纸和规范进行施工，并积极配合甲方的技术管理工作8.3技术变更及处理：如因设计变更或其他原因导致技术要求发生变化的，双方应及时协商，并按照变更后的要求进行施工第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，应承担乙方损失的赔偿责任9.2乙方违约责任：乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，应承担甲方损失的赔偿责任9.3丙方违约责任：丙方如违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，应承担损失的赔偿责任第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼10.2仲裁地点及机构：双方约定仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会10.3诉讼地点及法院：如双方选择诉讼，应向×××市×××人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更程序：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认11.3合同终止条件：合同约定的工程完成后，本合同自行终止第十二条保密条款12.1保密信息范围：合同履行过程中，双方接触到的对方商业秘密和技术秘密12.2保密义务及期限：双方应对保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算，不少于2年12.3违约泄露的后果：如一方违反保密义务，泄露对方保密信息的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规：本合同适用中华人民共和国法律法规，具体法律法规按双方约定的方式解释13.2争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，或者按照双方约定的仲裁方式解决争议第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任14.2合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有，双方应共同协商解决合同履行过程中的疑问14.3合同的附件：本合同附件包括工程量清单、工程进度计划等，附件与合同具有同等法律效力14.4合同的修订历史记录：本合同如有修订，修订后的内容应经双方签字盖章确认，并作为合同的一部分第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义：除甲乙方以外的其他主体，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、分包方等。1.2第三方责任：第三方介入时，应明确其承担的合同义务和责任，包括但不限于提供服务、完成工作、保证质量等。1.3第三方权益：第三方根据合同约定，享有相应的权益，包括但不限于合同价款、赔偿责任等。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲乙方如需引入第三方，应提前书面通知对方，并说明第三方介入的目的、范围和期限。2.2甲乙方应就第三方介入的事宜进行协商，并取得一致意见，必要时可签订补充协议。2.3第三方介入前，甲乙方应核实第三方的资质、能力和信誉，确保其具备履行合同的能力。第三条第三方介入后的合同变更3.1甲乙方应将第三方介入的事宜明确写入合同，包括第三方的名称、介入的范围和期限等。3.2合同价款和支付方式：如第三方介入导致合同价款发生变化，甲乙方应按照约定或协商确定的价格进行调整。3.3工期和进度：如第三方介入影响工期和进度，甲乙方应按照实际情况进行调整，并约定相应的违约责任。第四条第三方责任限额4.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、违约金等。4.2第三方责任限额的确定：根据第三方的资质、能力、信誉以及合同约定的服务范围和期限等因素进行综合判断。4.3如第三方未能履行合同义务或导致合同损失，甲乙方可根据合同约定向第三方追偿。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方的关系：第三方介入时，应明确其与甲乙方的合同关系，包括权利、义务和责任等。5.2第三方与丙方的关系：如第三方与丙方有合同关系，应明确第三方对丙方的权利、义务和责任。5.3第三方与分包方的关系：如第三方与分包方有合同关系，应明确第三方对分包方的权利、义务和责任。第六条第三方介入的终止和解除6.1第三方介入的终止：合同约定或客观原因导致第三方不再介入时，甲乙方应及时终止第三方的介入。6.2第三方解除的条件：如第三方未能履行合同义务或违反合同约定，甲乙方有权解除第三方的介入。6.3第三方解除后的责任：第三方解除后，应按照合同约定承担相应的违约责任或赔偿责任。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式：如第三方介入引发争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，或者按照双方约定的仲裁方式解决争议。7.2第三方介入的仲裁地点及机构：双方约定仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。7.3第三方介入的诉讼地点及法院：如双方选择诉讼，应向×××市×××人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程各项工程量及其价格，作为合同价款的基础。附件二：工程进度计划详细列出工程的施工进度计划，包括关键节点及进度要求。附件三：施工图纸提供详细的施工图纸，包括设计规范和技术要求。附件四：分包工程范围详细列出分包工程的范围和工程量。附件五：施工方案提供详细的施工方案，包括施工方法、工艺流程等。附件六：安全生产措施提供详细的安全生产措施，包括安全施工方案、安全防护设施等。附件七：环保措施提供详细的环保措施，包括环保施工方案、环保设施等。附件八：技术交底提供技术交底资料，包括设计意图、施工要求等。附件九：质量保证措施提供详细的质量保证措施，包括质量管理体系、质量检测方法等。附件十：合同补充协议如合同履行过程中有额外约定，可作为补充协议附件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付价款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方施工质量不符合约定标准。4.丙方提供的设计图纸不符合规范要求。5.第三方未按约定提供服务或导致工程损失。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任。2.违约方应按照合同约定支付违约金。3.违约方未按约定时间完成工程的，应按照合同约定承担逾期违约责任。4.违约方施工质量不符合约定的，应承担返工、整改等费用。示例说明：如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定要求乙方支付逾期违约金，并有权要求乙方承担因逾期导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的违约赔偿金。