建设工程施工管理二级建造师考试试题与参考答案(2024年)

2024年二级建造师考试建设工程施工管理复习试题(答案在后面)一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于施工质量控制的范畴？（）A、施工过程的质量控制B、施工人员素质的控制C、施工材料的质量控制D、施工设备的质量控制2、在施工组织设计中，以下哪项不属于施工进度控制的内容？（）A、确定施工进度计划B、施工过程中的进度调整C、施工质量保证体系的建立D、施工资源需求的预测3、关于施工合同管理，以下哪项说法是错误的？（）A、合同签订前应进行合同风险评估B、合同签订后应建立合同台账C、合同履行过程中应进行合同跟踪管理D、合同变更应经双方协商一致后进行4、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。逾期开工，且在建前向发证机关报告的，施工许可证自行废止。A、1B、2C、3D、45、工程承包合同的核心条款通常不包括以下哪项？A、质量要求B、合同争议解决方式C、承包方式D、项目经理资质6、施工阶段质量控制的重点是（）。A、施工机械设备B、施工临时设施C、隐蔽工程质量D、施工进度计划7、在建设工程施工组织中，项目经理作为施工项目负责人，其职责不包括以下哪一项？A、组织项目管理机构的工作B、对项目进度负责C、进行施工生产活动D、协调与当地政府的关系8、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于施工单位质量责任？A、建立质量管理体系B、严格执行检验制度C、对施工人员进行专业培训D、提供必要的劳保用品9、在施工过程中，以下哪种情况不需进行隐蔽工程验收？A、基础工程的回填土达到一定厚度后B、主体结构的外墙保温层施工完毕C、屋面防水层施工完成D、给排水管道隐蔽前10、关于建设工程项目施工进度控制，以下哪项说法是错误的？A、施工进度控制是确保工程项目按期完成的重要手段B、施工进度控制应遵循动态控制的原则C、施工进度控制应以合同工期为基准D、施工进度控制不包括施工过程的协调管理11、在建设工程项目施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制的内容？A、施工材料的质量控制B、施工工艺的质量控制C、施工人员的安全教育D、施工设备的维护保养12、关于建设工程项目施工合同管理，以下哪项说法是正确的？A、施工合同管理仅涉及合同签订阶段B、施工合同管理仅涉及合同履行阶段C、施工合同管理贯穿于合同签订、履行、变更和终止的全过程D、施工合同管理仅涉及合同争议处理阶段13、项目进度控制的工作原理中，不属于主要工具方法的是（）。A.PERT网络技术B.生产要素优化方法C.数学化模型D.沟通协调14、在建设工程合同中，下列选项中不属于合同条款的是（）。A.价格条款B.付款条件C.知识产权归属D.施工顺序15、根据《建筑法》的规定，建设单位在领取施工许可证之前应完成的工程建设必备条件之一是（）。A.工程建设项目已经立项审批B.建设用地已经依法取得C.工程建设资金已经全额到位D.设计单位已提供设计文件16、在建设工程施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制的基本内容？（）A.工程施工质量的形成过程控制B.工程施工质量的事故处理C.工程施工质量的验收与评定D.工程施工质量的目标管理17、某建筑工程的合同工期为12个月，实际施工过程中，由于设计变更导致工程延期2个月，合同约定的工期延误赔偿为每天1000元。根据《建设工程施工合同》，下列说法正确的是（）。A.承包商应赔偿工期延误费12000元B.承包商应赔偿工期延误费24000元C.承包商无需赔偿工期延误费，因为属于设计变更D.承包商应赔偿工期延误费20000元18、在建设工程施工过程中，下列关于施工安全管理的说法错误的是（）。A.施工安全管理应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针B.施工安全检查应定期进行，并形成检查报告C.施工安全事故发生后，应及时上报，并做好事故调查和处理工作D.施工安全管理应注重经济效益，忽视安全投入19、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）。A.立项阶段、实施阶段、运行阶段B.决策阶段、实施阶段、使用阶段C.策划阶段、设计阶段、施工阶段D.投资阶段、融资阶段、运营阶段20、建设工程项目承包合同应明确双方的权利、义务和责任，合同争议或纠纷的解决办法一般应在合同的（）部分约定。A.通用条款B.专用条款C.合同条款D.仲裁条款21、建设工程施工合同的管理流程中，属于合同履约阶段工作的是（）。A.合约谈判B.风险评估分析C.组织合同交底D.变更处理22、关于建设工程施工图纸的理解，以下哪项是不正确的？A、施工图纸是工程建设的法定技术文件，具有法律效力B、施工图纸包括图纸目录、设计说明、施工图纸和附件C、施工图纸的编制应由工程师负责，其质量关系到工程的成败D、施工图纸的内容不得进行改动，如有改动需由甲方审批23、关于施工项目管理计划的编制，以下哪项描述不准确？A、施工项目管理计划应包括项目实施的整体策划和指导B、施工项目管理计划应根据施工图纸、施工方案等文件编制C、施工项目管理计划应由项目经理或项目副经理主持编制D、施工项目管理计划的内容应包含进度计划、成本计划、质量计划等24、关于施工现场安全控制，以下哪项做法是错误的？A、施工现场应有明显的安全警示标志B、施工人员必须佩戴符合规定的安全帽和安全带C、施工现场应设置消防器材并定期进行检查和维护D、施工过程中禁止非施工人员进入施工现场25、关于建设工程施工组织设计，以下哪个说法是错误的？A.施工组织设计是指导施工活动的技术文件B.施工组织设计应在施工前编制完成C.施工组织设计应由施工项目经理主持编制D.施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案等内容26、关于建设工程施工质量控制，以下哪个说法是正确的？A.施工质量控制主要依靠施工人员的自觉性B.施工质量控制应贯穿于施工的全过程C.施工质量控制仅限于施工过程中的检验和验收D.施工质量控制应由监理单位全权负责27、关于建设工程施工合同管理，以下哪个说法是错误的？A.施工合同应明确规定工程项目的质量、进度、费用等内容B.施工合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容C.施工合同变更需经双方协商一致，并签订书面协议D.施工合同纠纷可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决28、建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有（）。A.确定风险因素B.制定风险管理目标C.确定各种风险的风险量D.分析各种风险因素发生的概率29、下列有关建设工程信息管理的任务和方法的表述中，错误的是（）。A.信息管理工作应依项目管理的组织结构和工作流程进行B.信息管理的主要任务是建立和完善信息管理系统C.信息管理最主要的信息技术手段是建立信息管理系统而非采用信息技术D.信息管理规范、信息编码体系等属于信息管理的方法30、工程项目的质量控制通常包含项目自控和监督两个层面。其中，政府有关建设主管部门应属于质量控制的（）层面。A.第一方控制B.第二方控制C.第三方控制D.第四方控制31、施工进度计划编制中，以下哪个选项不是施工进度计划编制所依据的主要技术资料？A.施工图纸及设计文件B.设备性能参数及技术规格C.施工组织设计D.施工合同32、在施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制体系的一部分？A.施工前质量检查B.施工过程质量控制C.施工后验收及评价D.施工人员培训33、以下哪个选项不属于建设工程项目管理规划的主要内容？A.工程概况B.投资控制计划C.进度控制计划D.环境保护措施34、关于建设工程施工合同管理，以下说法不正确的是（）。A.合同管理是建设工程施工管理的重要组成部分B.合同管理的目标是确保工程质量和安全C.合同管理应贯穿于整个施工过程D.合同管理的主要任务是合同签订和合同履行35、在建设工程施工过程中，以下哪项不属于施工组织设计的内容（）。A.施工进度计划B.施工质量计划C.施工成本预算D.施工安全计划36、在施工过程中，以下哪项措施不属于施工现场安全防护措施（）。A.设置安全警示标志B.设置安全防护设施C.设置安全通道D.增加施工人员37、在建设工程施工组织设计中，以下不属于施工进度控制计划的编制依据的是：（）A、国家或地方政府有关建设的政策法规及相关规章B、工程所在地的地质和水文等自然条件C、施工企业的资源和技术实力D、项目法定批准的初步设计及概算38、根据《中华人民共和国安全生产法》，关于安全生产法律法规的应用，以下说法正确的是：（）A、安全生产法律法规优先于行业标准B、安全生产法律法规适用于施工企业的所有业务活动C、安全生产法律法规只适用于施工企业的经营活动D、安全生产法律法规由国务院负责制定39、以下关于施工企业质量保证体系的建立和运行，说法错误的是：（）A、质量保证体系应按照质量管理体系标准建立B、质量保证体系应覆盖施工企业的全部质量活动C、质量保证体系的运行应坚持持续改进D、质量保证体系的建立和运行无需取得相关认证40、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量管理职责的说法，正确的是：A.施工单位的质量责任仅限于施工过程B.工程监理单位对施工质量承担全面责任C.施工单位项目负责人对施工质量承担最终责任D.设计单位对施工质量承担监督责任41、在建设工程施工过程中，以下哪项不属于施工组织设计的主要内容？A.施工方案B.施工进度计划C.质量保证体系D.环保措施42、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工现场安全管理的说法，错误的是：A.施工单位应建立健全施工现场安全管理制度B.施工单位应定期对施工现场进行安全检查C.施工单位应设置专职安全管理人员D.施工单位应将安全生产责任书仅与项目经理签订43、施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料的“四新”项目施工前，监理单位审核施工单位的专项施工方案后应由（）组织承包单位、设计单位等进行“四新”项目论证。A、监理单位技术负责人B、地方安监站C、总监理工程师D、建设单位项目负责人44、某工程项目，承包单位在施工过程中需要增加某隐蔽工程的施工班组，根据《建设工程质量管理条例》，该工程项目填写《施工现场质量管理检查记录》后，应由（）审核签字。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、项目经理D、专业监理工程师45、建设单位应自工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收报告和规划、公安消防等政府部门出具的认可文件或准许使用文件报（）备案。A、工程所在地的建设行政主管部门B、监理单位C、质量监督站D、设计单位46、某工程施工合同约定，施工单位应按设计图纸和施工技术规范进行施工，不得擅自修改设计。如果施工单位在施工中发现设计图纸存在错误，正确的处理方法应当是：A.直接修改设计图纸并通知监理工程师B.继续施工，并在施工过程中发现问题后自行处理C.提请设计单位进行设计变更，并按照变更通知施工D.中止施工，等待设计单位修订图纸47、在施工组织设计中，流水施工的主要特点不包括以下哪项：A.专业化分工明确B.施工阶段分解细致C.施工顺序灵活D.工作面连续48、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪个不属于工程质量事故处理决定的先决条件？A.原因分析准确B.相关责任人已确定C.纠正措施有效D.事故处理费用已支付49、在建设工程施工过程中，以下哪项措施不属于施工进度控制的基本方法？（）A.优化施工方案B.加强施工人员培训C.建立进度计划体系D.实施动态控制50、在施工质量管理中，以下哪个选项不属于工程质量控制的基本原则？（）A.以预防为主B.全过程控制C.质量第一D.经济效益优先51、在施工现场，以下哪项工作不属于安全生产管理的基本内容？（）A.施工现场安全检查B.施工人员安全教育培训C.施工现场临时用电管理D.施工现场环境保护52、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入（）。A、个人工作档案B、个人技术档案C、个人培训档案D、个人健康档案53、建设工程施工公开招标过程中，向招标管理机构报送招标备案资料的主体是（）。A、招标人B、招标人委托的招标代理机构C、投标人D、评标委员会54、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、10B、20C、30D、4055、关于建设工程合同管理的目的是以下哪项？（）A.降低工程成本B.确保工程质量和工期C.提高工程项目经济效益D.以上都是56、在建设工程合同中，以下哪项合同不属于施工合同的范畴？（）A.设计合同B.采购合同C.设备安装合同D.招标代理合同57、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的规定，以下说法哪项是错误的？（）A.建设工程的保修期不得少于1年B.保修期的起始日期为建设工程交付使用的日期C.保修期内，因施工单位原因造成的质量问题，由施工单位无偿维修D.保修期内，因设计单位原因造成的质量问题，由施工单位负责维修58、关于建设工程施工合同中，下列说法正确的是：A.合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容B.合同签订后，任何一方均可随时变更合同内容C.合同签订后，变更合同内容需经对方同意，并签订书面协议D.合同签订后，变更合同内容无需通知对方59、关于建设工程施工过程中的安全生产责任，下列说法错误的是：A.施工单位应建立健全安全生产责任制B.施工单位应定期对施工现场进行安全生产检查C.施工单位应确保施工人员具备相应的安全生产知识D.施工单位安全生产责任由项目经理承担60、关于建设工程施工合同纠纷的解决方式，下列说法正确的是：A.必须通过诉讼解决合同纠纷B.只能通过调解解决合同纠纷C.可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决合同纠纷D.施工单位不得提起诉讼解决合同纠纷二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、关于建设工程施工合同中的工程变更，下列说法正确的是：A.工程变更指令可以由建设单位、设计单位或施工单位提出B.工程变更需要经过监理工程师的审批C.工程变更后，如果导致工期延长，承包商有权要求顺延工期D.承包商可以根据自身需求随意更改施工方案E.工程变更可能涉及工程量、施工条件、技术要求等方面2、以下哪几项是建筑工程施工管理过程中质量控制的基本原则？（）A、坚持以人为核心B、强化合同意识C、预先控制和主动控制相结合D、质量目标控制与经济、进度目标控制相结合E、全面控制与重点控制相结合3、关于建设工程施工组织设计，以下哪些说法是正确的？（）A、施工组织设计应根据工程规模和复杂程度进行分级编制B、施工组织设计应在施工前进行编制，并在施工过程中不断完善C、施工组织设计应由项目负责人组织编制D、施工组织设计应包含工程概况、施工部署、施工进度计划、施工平面图等内容E、施工组织设计编制完成后，无需进行审批即可实施4、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），以下关于施工组织设计的说法正确的是（）A.施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工资源计划、施工安全管理计划等B.施工组织设计应根据工程特点、施工环境、施工条件等因素进行编制C.施工组织设计应由项目经理组织编制，并经施工企业技术负责人批准D.施工组织设计应确保施工质量、安全、进度、成本等目标的实现E.施工组织设计应定期进行审查和更新5、在建设工程施工合同履行过程中，下列哪些情形属于发包人违约？A.发包人未按合同约定支付工程预付款或进度款B.发包人提供的图纸有误或与实际情况不符C.发包人未能及时提供施工现场或施工条件D.承包人未按照合同规定的时间完成工程E.发包人未按合同约定履行协助义务6、在建设工程施工过程中，以下哪些行为属于施工质量控制的范畴？（）A、施工过程中的材料检验B、施工过程中的测量控制C、施工过程中的设备调试D、施工过程中的安全防护7、关于建设工程施工阶段进度控制的任务，下列说法正确的是（）。A.编制工程项目年、季、月实施计划B.进行每月、每季度和年度的投资、进度和质量的统计与分析C.根据掌握的情况及时进行施工进度计划的调整D.及时检查工程实际进展情况，预防并处理工程延期事件E.建立人工、材料、机械台班、施工机械使用台班等价格信息管理系统8、下列关于建设工程项目进度计划控制的方法，正确的有（）。A.制定合理的进度计划，确保进度目标的实现B.加强进度计划实施中的动态监控，确保进度计划的严格执行C.建立进度计划的调整机制，及时调整进度计划D.定期进行进度计划的审计，确保进度计划的有效性9、在建设工程施工管理中，以下哪些属于施工进度控制的主要任务？（）A.确定合理的施工进度计划B.控制施工进度计划的实施C.对施工进度计划的调整进行动态管理D.确保施工质量达到设计要求E.减少施工过程中的资源浪费10、在建设工程施工管理中，下列哪些是项目成本控制的有效措施？A.加强合同管理，严格控制变更B.优化施工方案，减少资源浪费C.提高工程质量，降低返工几率D.延长施工工期，确保工程进度E.强化现场管理，提高工作效率11、关于建设工程施工进度计划编制，以下哪些说法是正确的？（）A.施工进度计划应按照工程实施阶段划分，分为施工准备阶段进度计划、施工阶段进度计划和竣工交付阶段进度计划B.施工进度计划应包括施工总进度计划、分部分项工程进度计划、施工任务委托进度计划和季度、月度施工计划C.施工进度计划应根据工程规模、施工方法、施工资源、施工环境等因素编制D.施工进度计划应与工程设计、合同管理、质量管理、成本控制等管理工作紧密结合E.施工进度计划应定期进行动态调整12、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，以下哪些是施工项目经理应履行的职责？（）A.招标、投标活动B.组织或参与编制施工组织设计C.进行授权范围内的利益分配D.参与基础工程验收E.制定操作性规章制度13、下列关于施工进度计划的编制的原则和程序的叙述，错误的有（）A、施工进度计划应以全局性、战略性为重点，以施工对象的综合进度控制为主线B、施工进度计划的编制应遵循先密切相关，后主次分明，先下达指令性计划后制定指导性计划的程序C、施工进度计划应保证所有配套及辅助工程同时完工D、施工进度计划的编制应充分考虑各种资源供应的缺口，做到供应量和实际需求相匹配E、编制施工进度计划前，应充分调查研究和掌握施工条件和各项信息14、在建设工程施工过程中，以下哪些措施有助于提高施工进度？（）A、优化施工方案，采用流水施工方式B、加强施工人员培训，提高施工技能C、合理调整施工顺序，减少施工交叉D、增加施工机械和设备的投入E、严格控制施工质量，确保工程一次性验收合格15、在建设工程施工管理中，关于施工质量控制的特点，下列说法正确的有（）。A.施工质量控制需要考虑自然环境因素的影响B.施工质量控制主要依赖于最终产品的检验C.施工质量控制的过程涉及多个环节和参与者D.施工质量控制的效果往往受到工程进度的影响E.施工质量控制可以完全避免人为错误16、在建设工程施工过程中，以下哪些措施有助于确保施工质量？（）A、建立健全施工质量管理体系B、严格执行施工质量控制标准C、加强施工过程监督和检验D、提高施工人员素质和技能E、采用先进施工技术和设备17、关于建设工程施工管理的说法，正确的是（）。A.施工管理是对建筑工程项目全过程目标的管理B.施工安全管理是安全管理的一部分，但不包括承包商人员的安全管理C.施工管理的主要内容是在项目实施阶段，通过有效的管理使其满足施工单位自身的质量管理目标D.施工管理是对项目目标进行规划和控制，以实现项目目标的一系列工作过程E.施工管理包括施工安全管理，涉及承包商所有人员的安全管理，但不包括采购、运输单位相关人员18、关于建设工程项目施工组织设计，以下哪些说法是正确的？（）A.施工组织设计是指导施工活动的重要组成部分B.施工组织设计应包括施工进度计划、施工场地布置、施工方案等C.施工组织设计应由施工企业根据施工现场条件编制D.施工组织设计应在施工开始前完成，并在整个施工过程中进行调整和优化E.施工组织设计应由项目经理负责编制19、在工程项目的质量管理过程中，下列哪些选项属于施工单位的质量责任和义务？A.建立健全质量保证体系B.组织设计交底和图纸会审C.对建筑材料、构配件和设备进行检验D.按照审查合格的施工图设计文件和技术标准施工E.参与工程质量事故分析20、在建设工程施工管理中，以下哪些属于项目管理计划的主要组成部分？A.施工方案B.范围管理计划C.进度管理计划D.成本管理计划E.质量管理计划F.合同管理计划G.风险管理计划H.沟通管理计划2024年二级建造师考试建设工程施工管理复习试题与参考答案一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于施工质量控制的范畴？（）A、施工过程的质量控制B、施工人员素质的控制C、施工材料的质量控制D、施工设备的质量控制答案：B解析：施工质量控制主要涉及施工过程、施工材料和施工设备的质量控制。施工人员素质的控制虽然对施工质量有一定影响，但不属于施工质量控制的直接范畴。因此，选项B是正确答案。2、在施工组织设计中，以下哪项不属于施工进度控制的内容？（）A、确定施工进度计划B、施工过程中的进度调整C、施工质量保证体系的建立D、施工资源需求的预测答案：C解析：施工进度控制主要包括确定施工进度计划、施工过程中的进度调整和施工资源需求的预测等内容。施工质量保证体系的建立属于施工质量控制的范畴，不属于施工进度控制的内容。因此，选项C是正确答案。3、关于施工合同管理，以下哪项说法是错误的？（）A、合同签订前应进行合同风险评估B、合同签订后应建立合同台账C、合同履行过程中应进行合同跟踪管理D、合同变更应经双方协商一致后进行答案：B解析：合同签订后，应建立合同台账以记录合同的相关信息，便于管理和查询。合同履行过程中应进行合同跟踪管理，以确保合同条款的履行。合同变更应经双方协商一致后进行，以维护双方的合法权益。因此，选项B说法错误，是正确答案。4、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。逾期开工，且在建前向发证机关报告的，施工许可证自行废止。A、1B、2C、3D、4答案：C解析：根据《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。5、工程承包合同的核心条款通常不包括以下哪项？A、质量要求B、合同争议解决方式C、承包方式D、项目经理资质答案：D解析：工程承包合同的核心条款主要包括合同双方的基本信息、工程范围、质量要求、合同价款、支付方式、工期、双方责任和义务、合同争议解决方式等，但不包括项目经理的资质，项目经理资质与岗位主要体现在企业内部的雇佣合同中。6、施工阶段质量控制的重点是（）。A、施工机械设备B、施工临时设施C、隐蔽工程质量D、施工进度计划答案：C解析：施工阶段的质量控制应围绕确保施工质量展开，其中隐蔽工程的质量是工程使用功能体现的重要部分，因此应严格控制隐蔽工程质量。选项A、B、D内容都属于施工阶段质量控制的内容，但与隐蔽工程质量相比，重要性上有所区别。7、在建设工程施工组织中，项目经理作为施工项目负责人，其职责不包括以下哪一项？A、组织项目管理机构的工作B、对项目进度负责C、进行施工生产活动D、协调与当地政府的关系答案：D解析：项目经理的主要职责包括组织项目管理机构的工作、对项目进度、质量、安全、成本等进行全面负责，以及进行施工生产活动。协调与当地政府的关系虽然也是项目管理的一部分，但它通常不直接由项目经理个人负责，而是通过项目管理机构与政府相关部门进行沟通协调。因此，D选项是正确答案。8、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪项不属于施工单位质量责任？A、建立质量管理体系B、严格执行检验制度C、对施工人员进行专业培训D、提供必要的劳保用品答案：D解析：施工单位的质量责任主要包括建立质量管理体系、严格执行检验制度、保证施工质量等。提供必要的劳保用品虽然是施工单位应尽的责任，但它更多属于劳动保护和管理范畴，不属于质量责任。因此，D选项是正确答案。9、在施工过程中，以下哪种情况不需进行隐蔽工程验收？A、基础工程的回填土达到一定厚度后B、主体结构的外墙保温层施工完毕C、屋面防水层施工完成D、给排水管道隐蔽前答案：A解析：隐蔽工程验收是指在施工过程中，对于将被后续施工覆盖的部位工程进行的验收，以确保工程质量和后续施工的顺利进行。基础工程的回填土达到一定厚度后，因其不是将被后续施工覆盖的部位，所以不需要进行隐蔽工程验收。而B、C、D选项提到的外墙保温层、屋面防水层和给排水管道都是在施工过程中将被覆盖的部分，因此需要进行隐蔽工程验收。故A选项是正确答案。10、关于建设工程项目施工进度控制，以下哪项说法是错误的？A、施工进度控制是确保工程项目按期完成的重要手段B、施工进度控制应遵循动态控制的原则C、施工进度控制应以合同工期为基准D、施工进度控制不包括施工过程的协调管理答案：D解析：施工进度控制不仅包括对施工过程的进度进行控制，还应包括施工过程中的各种协调管理工作。选项D说法错误，因为施工进度控制是确保工程项目按期完成的重要手段，应以合同工期为基准，并遵循动态控制的原则。11、在建设工程项目施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制的内容？A、施工材料的质量控制B、施工工艺的质量控制C、施工人员的安全教育D、施工设备的维护保养答案：C解析：施工质量控制主要包括施工材料、施工工艺和施工设备的质量控制，以确保工程质量。而施工人员的安全教育属于施工安全控制的内容，不属于施工质量控制。选项C说法错误。12、关于建设工程项目施工合同管理，以下哪项说法是正确的？A、施工合同管理仅涉及合同签订阶段B、施工合同管理仅涉及合同履行阶段C、施工合同管理贯穿于合同签订、履行、变更和终止的全过程D、施工合同管理仅涉及合同争议处理阶段答案：C解析：施工合同管理是一个全过程的管理活动，包括合同的签订、履行、变更和终止等各个阶段。施工合同管理旨在确保合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务，保障工程项目顺利进行。选项C说法正确。13、项目进度控制的工作原理中，不属于主要工具方法的是（）。A.PERT网络技术B.生产要素优化方法C.数学化模型D.沟通协调答案：D解析：项目进度控制的主要工具方法包括网络技术（如PERT、CPM）、生产要素优化方法（如关键线路法KPI、组织论等）和数学化模型。沟通协调是进度控制过程中需要考虑的因素，但不属于主要的工具方法。14、在建设工程合同中，下列选项中不属于合同条款的是（）。A.价格条款B.付款条件C.知识产权归属D.施工顺序答案：D解析：建设工程合同的主要条款通常包括价格条款、付款条件、工期、质量要求、知识产权归属、违约责任等。施工顺序通常是施工方案或施工组织Designer的一部分，不属于直接的合同条款内容。15、根据《建筑法》的规定，建设单位在领取施工许可证之前应完成的工程建设必备条件之一是（）。A.工程建设项目已经立项审批B.建设用地已经依法取得C.工程建设资金已经全额到位D.设计单位已提供设计文件答案：B解析：《建筑法》规定，建设单位在领取施工许可证前，必须确保建设工程用地已经依法取得，即土地使用权的取得是办理施工许可证的必要条件之一。其他选项虽然也是工程项目实施前需要满足的条件，但并不是领取施工许可证的必备条件。16、在建设工程施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制的基本内容？（）A.工程施工质量的形成过程控制B.工程施工质量的事故处理C.工程施工质量的验收与评定D.工程施工质量的目标管理答案：B解析：施工质量控制的基本内容包括施工质量的形成过程控制、工程施工质量的验收与评定、工程施工质量的目标管理等方面。事故处理虽然也是质量控制的一部分，但它更多地属于施工过程中的应急管理和改进措施，不是基本内容。因此，选项B不属于施工质量控制的基本内容。17、某建筑工程的合同工期为12个月，实际施工过程中，由于设计变更导致工程延期2个月，合同约定的工期延误赔偿为每天1000元。根据《建设工程施工合同》，下列说法正确的是（）。A.承包商应赔偿工期延误费12000元B.承包商应赔偿工期延误费24000元C.承包商无需赔偿工期延误费，因为属于设计变更D.承包商应赔偿工期延误费20000元答案：A解析：根据《建设工程施工合同》的规定，由于设计变更导致的工期延误，若合同有约定，则按合同约定执行。本题中，合同约定的工期延误赔偿为每天1000元，因此2个月的工期延误赔偿为2个月×30天/月×1000元/天=60000元。选项A中的12000元是计算错误，应为60000元。选项B和D的计算错误，选项C的说法不正确，因为设计变更虽然是工期延误的原因之一，但如果合同有明确规定，承包商仍需承担相应的责任。18、在建设工程施工过程中，下列关于施工安全管理的说法错误的是（）。A.施工安全管理应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针B.施工安全检查应定期进行，并形成检查报告C.施工安全事故发生后，应及时上报，并做好事故调查和处理工作D.施工安全管理应注重经济效益，忽视安全投入答案：D解析：施工安全管理应贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，这是基本原则之一。施工安全检查应定期进行，并形成检查报告，以确保及时发现和消除安全隐患。施工安全事故发生后，应及时上报，并做好事故调查和处理工作，以防止类似事故的再次发生。选项D的说法错误，因为施工安全管理应注重安全投入，不能为了追求经济效益而忽视安全。安全投入是确保施工安全的重要保障。19、建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）。A.立项阶段、实施阶段、运行阶段B.决策阶段、实施阶段、使用阶段C.策划阶段、设计阶段、施工阶段D.投资阶段、融资阶段、运营阶段答案：B解析：建设工程项目的全寿命周期包括决策阶段、实施阶段和使用阶段。决策阶段主要为项目的立项工作，实施阶段包括设计、施工等，使用阶段即项目的运行阶段。20、建设工程项目承包合同应明确双方的权利、义务和责任，合同争议或纠纷的解决办法一般应在合同的（）部分约定。A.通用条款B.专用条款C.合同条款D.仲裁条款答案：B解析：专用条款是对通用条款的具体化或补充约定部分。项目承包合同中解决合同争议或纠纷的条款通常会出现在专用条款内。21、建设工程施工合同的管理流程中，属于合同履约阶段工作的是（）。A.合约谈判B.风险评估分析C.组织合同交底D.变更处理答案：D解析：变更处理在施工合同执行过程中属于合同履约管理的一部分，包括施工过程中对合同内容的调整和修改，确保项目按合同进行。22、关于建设工程施工图纸的理解，以下哪项是不正确的？A、施工图纸是工程建设的法定技术文件，具有法律效力B、施工图纸包括图纸目录、设计说明、施工图纸和附件C、施工图纸的编制应由工程师负责，其质量关系到工程的成败D、施工图纸的内容不得进行改动，如有改动需由甲方审批答案：C解析：施工图纸确实由工程师负责编制，但其质量确实关系到工程的成败，这与C选项表述一致。而其他选项A、B、D都是对施工图纸的正确理解。C选项可能存在表述错误，因此为不正确的选项。23、关于施工项目管理计划的编制，以下哪项描述不准确？A、施工项目管理计划应包括项目实施的整体策划和指导B、施工项目管理计划应根据施工图纸、施工方案等文件编制C、施工项目管理计划应由项目经理或项目副经理主持编制D、施工项目管理计划的内容应包含进度计划、成本计划、质量计划等答案：A解析：施工项目管理计划的确应包括项目实施的整体策划和指导，这是其基本内容，A选项描述准确。施工项目管理计划的编制应该依据施工图纸、施工方案等文件，故B选项正确。项目经理或项目副经理承担编制施工项目管理计划的责任，C选项描述恰当。施工项目管理计划的内容也应包括进度计划、成本计划、质量计划等，D选项准确。因此，描述不准确的是A选项。24、关于施工现场安全控制，以下哪项做法是错误的？A、施工现场应有明显的安全警示标志B、施工人员必须佩戴符合规定的安全帽和安全带C、施工现场应设置消防器材并定期进行检查和维护D、施工过程中禁止非施工人员进入施工现场答案：B解析：施工现场的安全控制是确保施工人员安全的重要措施。选项A表述了施工现场应有明显的安全警示标志，这一点正确。选项B表述施工人员必须佩戴符合规定的安全帽和安全带，这也是施工现场安全控制的内容，做法正确。选项C表述施工现场应设置消防器材并定期进行检查和维护，这一做法也是正确的安全控制措施。选项D表述施工过程中禁止非施工人员进入施工现场，这一做法是防止安全事故发生的重要措施，也是正确的。因此，以上选项中都没有错误的做法，但题目要求选择错误的做法，故无正确答案。25、关于建设工程施工组织设计，以下哪个说法是错误的？A.施工组织设计是指导施工活动的技术文件B.施工组织设计应在施工前编制完成C.施工组织设计应由施工项目经理主持编制D.施工组织设计应包括施工进度计划、施工方案等内容答案：C解析：施工组织设计应由施工单位技术负责人主持编制，而非施工项目经理。施工组织设计是指导施工活动的技术文件，应在施工前编制完成，内容应包括施工进度计划、施工方案、施工资源配置、施工安全措施等。C选项表述错误。26、关于建设工程施工质量控制，以下哪个说法是正确的？A.施工质量控制主要依靠施工人员的自觉性B.施工质量控制应贯穿于施工的全过程C.施工质量控制仅限于施工过程中的检验和验收D.施工质量控制应由监理单位全权负责答案：B解析：施工质量控制应贯穿于施工的全过程，包括施工准备、施工过程、施工验收等各个阶段。施工质量控制不仅依靠施工人员的自觉性，还需要依靠管理制度、技术手段等多方面的支持。施工质量控制不仅限于施工过程中的检验和验收，还应包括施工前的质量控制、施工过程中的质量控制等。监理单位负责监督施工质量控制，但不能全权负责。B选项表述正确。27、关于建设工程施工合同管理，以下哪个说法是错误的？A.施工合同应明确规定工程项目的质量、进度、费用等内容B.施工合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容C.施工合同变更需经双方协商一致，并签订书面协议D.施工合同纠纷可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决答案：B解析：施工合同签订后，如因不可抗力等因素导致合同内容需要变更，任何一方均有权提出变更请求，但需经双方协商一致，并签订书面协议。施工合同变更应遵循诚实信用原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。B选项表述错误。28、建设工程施工风险管理过程中，风险识别的工作有（）。A.确定风险因素B.制定风险管理目标C.确定各种风险的风险量D.分析各种风险因素发生的概率答案：A解析：风险识别的主要任务是识别项目存在哪些风险因素，因此选项A是正确的。风险识别的内容通常包括辨识可能发生的各种风险因素、分析这些风险因素的特性及后果、识别风险来源等。而选项B、C、D则属于风险评估和应变计划的范畴，故不符合题意。29、下列有关建设工程信息管理的任务和方法的表述中，错误的是（）。A.信息管理工作应依项目管理的组织结构和工作流程进行B.信息管理的主要任务是建立和完善信息管理系统C.信息管理最主要的信息技术手段是建立信息管理系统而非采用信息技术D.信息管理规范、信息编码体系等属于信息管理的方法答案：C解析：信息管理的主要目的是通过对信息流动的有效管理，提高信息的可用性和可靠性，从而支持建设项目目标的顺利实现。信息管理的方法包括信息管理的组织模式、信息管理的制度和规范、信息管理技术等。信息管理技术确实也是等重要手段，选项C所述“建立信息管理系统”可视为信息技术的具体应用之一，但“信息管理系统”更多的是指组织和管理信息的模式或系统框架，并不一定等同于信息管理的技术手段。因此选项C是错误的。30、工程项目的质量控制通常包含项目自控和监督两个层面。其中，政府有关建设主管部门应属于质量控制的（）层面。A.第一方控制B.第二方控制C.第三方控制D.第四方控制答案：C解析：在项目的质量控制体系中，第一方控制是指项目的实施主体对项目的自行质量管理，第二方控制是项目实施的业务委托方（如用户、业主）对项目质量的评价与控制，第三方控制则是由独立的第三方机构进行的项目质量评价与认证，如建筑工程质量监督站的监督检查属于典型的第三方控制。因此，政府有关建设主管部门的质量监督属于第三方控制。31、施工进度计划编制中，以下哪个选项不是施工进度计划编制所依据的主要技术资料？A.施工图纸及设计文件B.设备性能参数及技术规格C.施工组织设计D.施工合同答案：B解析：施工进度计划的编制依据主要包括施工图纸及设计文件、施工组织设计、施工合同等，而设备性能参数及技术规格通常用于指导设备和材料的采购，不属于施工进度计划编制的直接依据。因此，选项B不符合题意。32、在施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制体系的一部分？A.施工前质量检查B.施工过程质量控制C.施工后验收及评价D.施工人员培训答案：D解析：施工质量控制体系主要包括施工前质量检查、施工过程质量控制、施工后验收及评价等环节，以确保工程质量。施工人员培训虽然对施工质量有一定影响，但并不属于质量控制体系的一部分，而是属于人力资源管理的范畴。因此，选项D不符合题意。33、以下哪个选项不属于建设工程项目管理规划的主要内容？A.工程概况B.投资控制计划C.进度控制计划D.环境保护措施答案：D解析：建设工程项目管理规划的主要内容通常包括工程概况、组织管理规划、投资控制计划、进度控制计划、质量控制计划等。环境保护措施虽然对项目管理有重要影响，但并不属于项目管理规划的主要内容，而是属于施工过程中的加分项或附加要求。因此，选项D不符合题意。34、关于建设工程施工合同管理，以下说法不正确的是（）。A.合同管理是建设工程施工管理的重要组成部分B.合同管理的目标是确保工程质量和安全C.合同管理应贯穿于整个施工过程D.合同管理的主要任务是合同签订和合同履行答案：B解析：合同管理的目标不仅仅是确保工程质量和安全，还包括合同签订、履行过程中的风险控制和利益最大化。因此，选项B的说法过于片面。35、在建设工程施工过程中，以下哪项不属于施工组织设计的内容（）。A.施工进度计划B.施工质量计划C.施工成本预算D.施工安全计划答案：C解析：施工组织设计主要包括施工进度计划、施工质量计划、施工安全计划等内容，而施工成本预算是施工组织设计的一部分，因此不属于施工组织设计的内容。36、在施工过程中，以下哪项措施不属于施工现场安全防护措施（）。A.设置安全警示标志B.设置安全防护设施C.设置安全通道D.增加施工人员答案：D解析：施工现场安全防护措施主要包括设置安全警示标志、安全防护设施和安全通道等，而增加施工人员并不是安全防护措施。因此，选项D的说法不正确。37、在建设工程施工组织设计中，以下不属于施工进度控制计划的编制依据的是：（）A、国家或地方政府有关建设的政策法规及相关规章B、工程所在地的地质和水文等自然条件C、施工企业的资源和技术实力D、项目法定批准的初步设计及概算答案：B解析：在建设工程施工组织设计中，施工进度控制计划的编制依据通常包括：国家或地方政府有关建设的政策法规及相关规章、施工合同文件、施工组织平面图、设计图纸、施工企业的资源和技术实力等。而工程所在地的地质和水文等自然条件一般是作为施工勘察设计的依据，而不是施工进度控制计划的编制依据。因此，B选项是正确答案。38、根据《中华人民共和国安全生产法》，关于安全生产法律法规的应用，以下说法正确的是：（）A、安全生产法律法规优先于行业标准B、安全生产法律法规适用于施工企业的所有业务活动C、安全生产法律法规只适用于施工企业的经营活动D、安全生产法律法规由国务院负责制定答案：A解析：《中华人民共和国安全生产法》的法律地位高于其他法律法规和行业标准，因此当法律法规与行业标准存在冲突时，应当遵循法律法规的规定。选项B、C对法律法规适用范围的描述过于绝对，实际中安全生产法律法规不仅适用于施工企业的经营活动，还适用于其所有业务活动。关于D选项，虽然国务院负责制定安全生产法律法规，但这并不意味着国务院独自负责其所有内容，相关部门也会参与制定。因此，A选项为正确答案。39、以下关于施工企业质量保证体系的建立和运行，说法错误的是：（）A、质量保证体系应按照质量管理体系标准建立B、质量保证体系应覆盖施工企业的全部质量活动C、质量保证体系的运行应坚持持续改进D、质量保证体系的建立和运行无需取得相关认证答案：D解析：施工企业建立和运行质量保证体系时，应遵守国家相关法律法规，依据质量管理体系标准，确保质量体系的全面性、适宜性和有效性。质量保证体系的建立和运行需要贯穿施工企业所有质量活动，包括项目策划、设计、采购、施工、监理、验收等环节。同时，质量保证体系的运行应坚持持续改进，以确保企业质量目标的实现。至于D选项，质量保证体系的建立和运行并非无需取得相关认证，根据企业实际情况和需要，取得相关质量管理体系认证可以提高企业形象，增强市场竞争力。因此，D选项是错误的。40、根据《建设工程质量管理条例》，下列关于施工质量管理职责的说法，正确的是：A.施工单位的质量责任仅限于施工过程B.工程监理单位对施工质量承担全面责任C.施工单位项目负责人对施工质量承担最终责任D.设计单位对施工质量承担监督责任答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》，施工单位项目负责人对施工质量承担最终责任，即项目负责人应确保施工质量符合设计文件和施工标准的要求。41、在建设工程施工过程中，以下哪项不属于施工组织设计的主要内容？A.施工方案B.施工进度计划C.质量保证体系D.环保措施答案：C解析：施工组织设计主要包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全措施、施工质量保证体系、环保措施等内容。质量保证体系属于施工质量保证体系的一部分，不是单独的内容。42、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工现场安全管理的说法，错误的是：A.施工单位应建立健全施工现场安全管理制度B.施工单位应定期对施工现场进行安全检查C.施工单位应设置专职安全管理人员D.施工单位应将安全生产责任书仅与项目经理签订答案：D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应将安全生产责任书与项目经理、项目副经理、项目总工等各级管理人员签订，确保安全生产责任落实到人。因此，选项D错误。43、施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料的“四新”项目施工前，监理单位审核施工单位的专项施工方案后应由（）组织承包单位、设计单位等进行“四新”项目论证。A、监理单位技术负责人B、地方安监站C、总监理工程师D、建设单位项目负责人答案：D解析：根据相关建设工程项目管理规定，建设单位项目负责人应在施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料的“四新”项目施工前，组织监理单位和其他相关参与单位进行论证和审查，确保施工方案的安全性和可行性。44、某工程项目，承包单位在施工过程中需要增加某隐蔽工程的施工班组，根据《建设工程质量管理条例》，该工程项目填写《施工现场质量管理检查记录》后，应由（）审核签字。A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、项目经理D、专业监理工程师答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工现场的质量检查记录等重要文件需要由总监理工程师审核并签字确认，确保工程的质量和合规性。45、建设单位应自工程竣工验收合格之日起15日内，将工程竣工验收报告和规划、公安消防等政府部门出具的认可文件或准许使用文件报（）备案。A、工程所在地的建设行政主管部门B、监理单位C、质量监督站D、设计单位答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应在工程竣工验收合格后的法定时间内将工程的竣工验收报告及相关政府部门的认可文件或准许使用文件提交给工程所在地的建设行政主管部门进行备案，以确保工程项目的合法性和安全性。46、某工程施工合同约定，施工单位应按设计图纸和施工技术规范进行施工，不得擅自修改设计。如果施工单位在施工中发现设计图纸存在错误，正确的处理方法应当是：A.直接修改设计图纸并通知监理工程师B.继续施工，并在施工过程中发现问题后自行处理C.提请设计单位进行设计变更，并按照变更通知施工D.中止施工，等待设计单位修订图纸答案：C解析：根据施工合同约定，施工单位应按设计图纸和施工技术规范进行施工，如果在施工过程中发现设计图纸存在错误，施工单位应提请设计单位进行设计变更，然后按照变更通知施工，这是合理的解决方式。其他选项均不符合合同要求或处理规范。47、在施工组织设计中，流水施工的主要特点不包括以下哪项：A.专业化分工明确B.施工阶段分解细致C.施工顺序灵活D.工作面连续答案：C解析：流水施工的主要特点包括专业化分工明确、施工阶段分解细致、工作面连续等。施工顺序灵活并不是流水施工的主要特点，因为流水施工要求施工顺序按照一定的规律进行，以确保各施工阶段能够平稳、有序地衔接。48、根据《建设工程质量管理条例》，以下哪个不属于工程质量事故处理决定的先决条件？A.原因分析准确B.相关责任人已确定C.纠正措施有效D.事故处理费用已支付答案：D解析：工程质量事故处理决定的先决条件包括原因分析准确、相关责任人已确定、纠正措施有效等。事故处理费用是否支付虽然也与工程质量事故处理相关，但不是先决条件。先决条件强调的是事故的性质和处理的基本前提条件，而不是处理费用这一具体操作环节。49、在建设工程施工过程中，以下哪项措施不属于施工进度控制的基本方法？（）A.优化施工方案B.加强施工人员培训C.建立进度计划体系D.实施动态控制答案：B解析：施工进度控制的基本方法包括：建立进度计划体系、优化施工方案、实施动态控制等。加强施工人员培训虽然对提高施工效率和质量有帮助，但不属于直接用于施工进度控制的基本方法。因此，选项B不正确。50、在施工质量管理中，以下哪个选项不属于工程质量控制的基本原则？（）A.以预防为主B.全过程控制C.质量第一D.经济效益优先答案：D解析：工程质量控制的基本原则包括以预防为主、全过程控制、质量第一等。经济效益优先虽然在实际施工过程中需要考虑，但并不是工程质量控制的基本原则。因此，选项D不正确。51、在施工现场，以下哪项工作不属于安全生产管理的基本内容？（）A.施工现场安全检查B.施工人员安全教育培训C.施工现场临时用电管理D.施工现场环境保护答案：D解析：安全生产管理的基本内容包括施工现场安全检查、施工人员安全教育培训、施工现场临时用电管理等。施工现场环境保护虽然也是施工现场管理的一个重要方面，但它更多地属于施工现场环境保护和文明施工的范畴，不是安全生产管理的基本内容。因此，选项D不正确。52、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入（）。A、个人工作档案B、个人技术档案C、个人培训档案D、个人健康档案答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，安全生产教育培训情况应当记入个人工作档案。因此正确答案为A。53、建设工程施工公开招标过程中，向招标管理机构报送招标备案资料的主体是（）。A、招标人B、招标人委托的招标代理机构C、投标人D、评标委员会答案：A解析：招标人应当报送的招标备案资料主要包括招标条件、招标邀请或公告、招标文件、评标委员会组成材料等。因此正确答案为A。54、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、10B、20C、30D、40答案：C解析：施工单位自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，应当向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。因此正确答案为C。55、关于建设工程合同管理的目的是以下哪项？（）A.降低工程成本B.确保工程质量和工期C.提高工程项目经济效益D.以上都是答案：D解析：建设工程合同管理的目的包括降低工程成本、确保工程质量和工期以及提高工程项目经济效益等多方面。因此，所有选项都是正确的。56、在建设工程合同中，以下哪项合同不属于施工合同的范畴？（）A.设计合同B.采购合同C.设备安装合同D.招标代理合同答案：D解析：设计合同、采购合同、设备安装合同都属于施工合同的范畴，因为它们都与施工过程直接相关。而招标代理合同则属于招标投标过程中的合同，与施工合同范畴不同。57、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的规定，以下说法哪项是错误的？（）A.建设工程的保修期不得少于1年B.保修期的起始日期为建设工程交付使用的日期C.保修期内，因施工单位原因造成的质量问题，由施工单位无偿维修D.保修期内，因设计单位原因造成的质量问题，由施工单位负责维修答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期的起始日期确实为建设工程交付使用的日期，保修期内，因施工单位原因造成的质量问题，由施工单位无偿维修，这是因为施工单位负责施工质量。但保修期内如因设计单位原因造成的质量问题，由设计单位承担责任，而不是施工单位负责维修。因此，选项D的说法是错误的。58、关于建设工程施工合同中，下列说法正确的是：A.合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容B.合同签订后，任何一方均可随时变更合同内容C.合同签订后，变更合同内容需经对方同意，并签订书面协议D.合同签订后，变更合同内容无需通知对方答案：C解析：建设工程施工合同签订后，任何一方不得擅自变更合同内容，如需变更，需经对方同意，并签订书面协议。这样可以确保合同的严肃性和稳定性。59、关于建设工程施工过程中的安全生产责任，下列说法错误的是：A.施工单位应建立健全安全生产责任制B.施工单位应定期对施工现场进行安全生产检查C.施工单位应确保施工人员具备相应的安全生产知识D.施工单位安全生产责任由项目经理承担答案：D解析：建设工程施工过程中的安全生产责任应由施工单位承担，包括项目经理在内的所有相关人员均需履行安全生产责任。项目经理作为施工单位的主要负责人，对安全生产负有直接责任。60、关于建设工程施工合同纠纷的解决方式，下列说法正确的是：A.必须通过诉讼解决合同纠纷B.只能通过调解解决合同纠纷C.可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等多种方式解决合同纠纷D.施工单位不得提起诉讼解决合同纠纷答案：C解析：建设工程施工合同纠纷的解决方式有多种，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。当事人可以根据实际情况选择最合适的方式解决合同纠纷。二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、关于建设工程施工合同中的工程变更，下列说法正确的是：A.工程变更指令可以由建设单位、设计单位或施工单位提出B.工程变更需要经过监理工程师的审批C.工程变更后，如果导致工期延长，承包商有权要求顺延工期D.承包商可以根据自身需求随意更改施工方案E.工程变更可能涉及工程量、施工条件、技术要求等方面答案：A,B,C,E解析：本题考查的是建设工程施工合同中有关工程变更的规定。选项A正确，因为工程变更是指在施工过程中，由于各种原因导致原定的施工计划发生变化，这些变化可以由建设单位、设计单位或施工单位提出；选项B正确，根据相关法律法规，所有的工程变更都必须经过监理工程师的审查与批准；选项C正确，如果工程变更导致了实际工作量增加或者施工难度增大，进而影响到施工进度，承包商有权申请工期顺延；选项D错误，任何工程变更均需按照规定程序办理，未经许可不得擅自更改施工方案；选项E正确，工程变更确实可能涉及到工程量、施工条件、技术要求等多个方面。因此，正确答案为A,B,C,E。2、以下哪几项是建筑工程施工管理过程中质量控制的基本原则？（）A、坚持以人为核心B、强化合同意识C、预先控制和主动控制相结合D、质量目标控制与经济、进度目标控制相结合E、全面控制与重点控制相结合答案：A、C、D、E解析：建筑工程施工管理过程中质量控制的基本原则包括：坚持以人为中心的原则，即质量保障必须以人的因素为核心，增强员工的质量意识和责任感。强调强化合同意识，即工程质量管理应该通过合同的形式来规范承包人和发包人双方的质量责任和技术义务。采取预先控制和主动控制相结合的原则，即从技术、人力、物资等方面和技术措施上进行质量预控和过程控制。质量与进度、成本目标相结合，即在确保工程质量的同时，必须考虑施工进度和成本的控制。B选项“强化合同意识”更多是施工管理中的法律与经济原则，而不是直接的质量控制原则。因此，答案选择A、C、D、E。3、关于建设工程施工组织设计，以下哪些说法是正确的？（）A、施工组织设计应根据工程规模和复杂程度进行分级编制B、施工组织设计应在施工前进行编制，并在施工过程中不断完善C、施工组织设计应由项目负责人组织编制D、施工组织设计应包含工程概况、施工部署、施工进度计划、施工平面图等内容E、施工组织设计编制完成后，无需进行审批即可实施答案：ABDE解析：A、施工组织设计应根据工程规模和复杂程度的需要进行分级编制，以确保施工组织设计的针对性和有效性。B、施工组织设计应在施工前编制，并在施工过程中根据实际情况不断完善，以确保施工的顺利进行。C、施工组织设计应由项目负责人组织编制，因为项目负责人对项目整体情况有较深的了解，能够确保施工组织设计的全面性。D、施工组织设计应包含工程概况、施工部署、施工进度计划、施工平面图等内容，这些都是确保施工顺利进行的关键要素。E、施工组织设计编制完成后，需报请相关部门进行审批，审批通过后方可实施，以确保施工组织设计的合法性和可行性。因此，E选项错误。4、根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017），以下关于施工组织设计的说法正确的是（）A.施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工资源计划、施工安全管理计划等B.施工组织设计应根据工程特点、施工环境、施工条件等因素进行编制C.施工组织设计应由项目经理组织编制，并经施工企业技术负责人批准D.施工组织设计应确保施工质量、安全、进度、成本等目标的实现E.施工组织设计应定期进行审查和更新答案：ABCD解析：根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2017）的规定，施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工资源计划、施工安全管理计划等内容，因此选项A正确。施工组织设计的编制应考虑工程特点、施工环境、施工条件等因素，以确保施工质量和安全，因此选项B正确。施工组织设计应由项目经理组织编制，并经施工企业技术负责人批准，因此选项C正确。施工组织设计的编制目标应确保施工质量、安全、进度、成本等目标的实现，因此选项D正确。施工组织设计应定期进行审查和更新，以适应施工过程中的变化，因此选项E正确。5、在建设工程施工合同履行过程中，下列哪些情形属于发包人违约？A.发包人未按合同约定支付工程预付款或进度款B.发包人提供的图纸有误或与实际情况不符C.发包人未能及时提供施工现场或施工条件D.承包人未按照合同规定的时间完成工程E.发包人未按合同约定履行协助义务【答案】A、B、C、E【解析】本题考查的是发包人违约的情形。根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，在建设工程施工合同中，发包人的主要义务包括但不限于按时支付工程款项、提供符合要求的设计文件、确保施工场地具备施工条件等。选项A、B、C和E均直接关系到发包人是否能够履行其基本义务，如果发包人未能履行这些义务，则构成违约。而选项D描述的情况实际上是承包人的责任，若承包人未能按时完工，则可能构成承包人的违约行为，而非发包人违约。因此，正确答案为A、B、C、E。6、在建设工程施工过程中，以下哪些行为属于施工质量控制的范畴？（）A、施工过程中的材料检验B、施工过程中的测量控制C、施工过程中的设备调试D、施工过程中的安全防护答案：ABCD解析：施工质量控制是指在施工过程中，对施工质量进行计划、检查、分析和改进的一系列管理活动。施工质量控制包括以下内容：A、施工过程中的材料检验：确保所用材料符合设计要求和规范标准。B、施工过程中的测量控制：确保施工过程中的各项尺寸、位置等符合设计要求。C、施工过程中的设备调试：确保施工设备正常工作，符合施工要求。D、施工过程中的安全防护：确保施工现场的安全防护措施到位，预防安全事故的发生。因此，以上选项均属于施工质量控制的范畴。7、关于建设工程施工阶段进度控制的任务，下列说法正确的是（）。A.编制工程项目年、季、月实施计划B.进行每月、每季度和年度的投资、进度和质量的统计与分析C.根据掌握的情况及时进行施工进度计划的调整D.及时检查工程实际进展情况，预防并处理工程延期事件E.建立人工、材料、机械台班、施工机械使用台班等价格信息管理系统答案：ACDE解析：在施工阶段，进度控制的任务包括编制实施计划以指导施工进程；定期（每月、每季度和年度）进行进度统计分析，以便及时发现问题；根据实际情况调整计划；及时监督、检查工程进度，并处理可能出现的进度偏差；建立相应的信息管理系统，以便更好地跟踪和管理各项资源的使用情况。选项B中的“投资、质量的统计与分析”属于工程造价和质量管理的内容，与进度控制的任务不完全相关，因此排除。8、下列关于建设工程项目进度计划控制的方法，正确的有（）。A.制定合理的进度计划，确保进度目标的实现B.加强进度计划实施中的动态监控，确保进度计划的严格执行C.建立进度计划的调整机制，及时调整进度计划D.定期进行进度计划的审计，确保进度计划的有效性答案：ABCD解析：A选项指出，制定合理的进度计划是确保进度目标实现的基础，这是正确的。B选项指出，加强进度计划实施中的动态监控是确保进度计划严格执行的重要手段，这是正确的。C选项指出，建立进度计划的调整机制能够根据实际情况及时调整计划，保持计划的适应性，这是正确的。D选项指出，定期进行进度计划的审计能够确保进度计划的有效性和合理性，这是正确的。因此，答案为ABCD。9、在建设工程施工管理中，以下哪些属于施工进度控制的主要任务？（）A.确定合理的施工进度计划B.控制施工进度计划的实施C.对施工进度计划的调整进行动态管理D.确保施工质量达到设计要求E.减少施工过程中的资源浪费答案：ABC解析：A.确定合理的施工进度计划是施工进度控制的首要任务，它涉及对施工过程的合理安排，确保项目按时完成。B.控制施工进度计划的实施是确保施工进度计划能够按计划进行的关键环节。C.对施工进度计划的调整进行动态管理是指在施工过程中，根据实际情况对进度计划进行调整，以适应变化。D.确保施工质量达到设计要求属于施工质量控制的任务，不是施工进度控制的主要任务。E.减少施工过程中的资源浪费属于施工成本控制的任务，也不是施工进度控制的主要任务。10、在建设工程施工管理中，下列哪些是项目成本控制的有效措施？A.加强合同管理，严格控制变更B.优化施工方案，减少资源浪费C.提高工程质量，降低返工几率D.延长施工工期，确保工程进度E.强化现场管理，提高工作效率【答案】A、B、C、E【解析】项目成本控制是指在项目实施过程中，按照成本计划的要求，对形成成本的各要素进行管理和控制，以保证成本目标的实现。选项A加强合同管理，严格控制变更，可以避免不必要的费用增加；选项B优化施工方案，减少资源浪费，有助于降低成本；选项C提高工程质量，降低返工几率，能够减少额外的成本支出；选项E强化现场管理，提高工作效率，直接关系到劳动力成本的控制。而选项D延长施工工期虽然可能确保了工程进度，但会增加项目的间接成本，因此不是有效的成本控制措施。故本题选A、B、C、E。11、关于建设工程施工进度计划编制，以下哪些说法是正确的？（）A.施工进度计划应按照工程实施阶段划分，分为施工准备阶段进度计划、施工阶段进度计划和竣工交付阶段进度计划B.施工进度计划应包括施工总进度计划、分部分项工程进度计划、施工任务委托进度计划和季度、月度施工计划C.施工进度计划应根据工程规模、施工方法、施工资源、施工环境等因素编制D.施工进度计划应与工程设计、合同管理、质量管理、成本控制等管理工作紧密结合E.施工进度计划应定期进行动态调整答案：ABDE解析：A选项正确，施工进度计划应按照工程实施阶段划分，确保各个阶段的进度计划合理、有序。B选项正确，施工进度计划应包括多个层次的进度计划，以确保整个施工过程的进度控制。C选项正确，施工进度计划应综合考虑工程规模、施工方法、施工资源、施工环境等因素，确保进度计划的科学性和可行性。D选项正确，施工进度计划应与其他管理工作紧密结合，如工程设计、合同管理、质量管理、成本控制等，以确保施工进度与整体管理目标的协调一致。E选项正确，施工进度计划应根据实际情况的变化进行动态调整，以适应工程实施过程中的各种变化。12、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，以下哪些是施工项目经理应履行的职责？（）A.招标、投标活动B.组织或参与编制施工组织设计C.进行授权范围内的利益分配D.参与基础工程验收E.制定操作性规章制度答案：B、C解析：根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，施工项目经理的职责包括但不限于：主持编制施工组织设计、参与编制项目管理规划大纲；参与编制项目管理目标责任书；进行授权范围内的利益分配；组织或参与评价项目管理绩效；组织或参与评优评先活动等。选项A涉及招标、投标活动一般由招标人负责，选项D涉及基础工程验收属于施工质量控制的一部分，通常由专业工程师负责，选项E制定操作性规章制度也是企业管理层面的工作，因此，正确答案为B和C。13、下列关于施工进度计划的编制的原则和程序的叙述，错误的有（）A、施工进度计划应以全局性、战略性为重点，以施工对象的综合进度控制为主线B、施工进度计划的编制应遵循先密切相关，后主次分明，先下达指令性计划后制定指导性计划的程序C、施工进度计划应保证所有配套及辅助工程同时完工D、施工进度计划的编制应充分考虑各种资源供应的缺口，做到供应量和实际需求相匹配E、编制施工进度计划前，应充分调查研究和掌握施工条件和各项信息答案：B、C、D解析：选项B错误，施工进度计划应该遵循先主次分明，后密切相关；先下达指令性计划后制定指导性计划的程序。选项C错误，施工进度计划应安排相关专业和单位之间协调施工，而非所有配套及辅助工程同时完工。选项D错误，施工进度计划应充分考虑各项资源供应的情况，根据实际情况进行资源的合理分配，而非单纯追求供应量与需求的匹配。14、在建设工程施工过程中，以下哪些措施有助于提高施工进度？（）A、优化施工方案，采用流水施工方式B、加强施工人员培训，提高施工技能C、合理调整施工顺序，减少施工交叉D、增加施工机械和设备的投入E、严格控制施工质量