2024年建设工程施工协议模板

2024年建设工程施工标准协议模板版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4建设工程1.5施工标准1.6合同金额第二条合同签订与生效2.1签订条件2.2签订程序2.3合同生效时间2.4合同有效期第三条施工内容与要求3.1施工范围3.2施工方案3.3施工标准3.4施工质量3.5施工安全第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3工期提前4.4工程验收第五条合同价款与支付5.1合同价款5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工付款5.5质量保证金第六条合同变更与解除6.1变更条件6.2变更程序6.3解除条件6.4解除程序第七条违约责任与赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿金额7.4违约解除合同第八条争议解决8.1争议解决方式8.2调解程序8.3仲裁程序8.4诉讼程序第九条合同的转让与继承9.1合同转让9.2转让条件9.3合同继承9.4继承条件第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果10.4保密义务第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力责任第十二条合同的附件12.1附件内容12.2附件效力12.3附件更换第十三条合同的解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果第十四条合同的终止14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后果第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4建设工程本合同所指建设工程是指按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程地点、工程标准和工程质量等要求进行施工的工程项目。1.5施工标准施工标准是指本合同约定的，用于指导承包方进行施工的具体技术要求、工艺流程、质量标准、安全规范等。1.6合同金额合同金额是指本合同约定的，发包方应支付给承包方的建设工程施工费用，包括工程总价款、追加合同价款和其他应当支付的费用。第二条合同签订与生效2.1签订条件本合同的签订条件如下：（1）发包方、承包方和监理方已分别按照本合同约定的条件、期限和程序完成各自的权利和义务；（2）本合同约定的各项条款已经明确、合法、有效；（3）本合同已经经过三方签署，并加盖公章。2.2签订程序本合同的签订程序如下：（1）发包方和承包方就建设工程的施工内容、施工标准、合同金额等事项进行协商，达成一致意见；（2）发包方、承包方和监理方签订本合同，并互相交换签字盖章的合同文本；（3）本合同自各方签字盖章之日起生效。2.3合同生效时间本合同自各方签字盖章之日起生效。2.4合同有效期本合同的有效期为____年，自合同生效之日起计算。第三条施工内容与要求3.1施工范围承包方应按照本合同约定的施工内容、施工标准和要求，完成建设工程的全部或部分施工任务。3.2施工方案承包方应根据本合同约定的施工内容、施工标准和工程特点，编制施工组织设计、施工方案和施工计划，并提交给监理方审查。3.3施工标准承包方应按照本合同约定的施工标准进行施工，确保施工质量符合相关法律法规、行业标准和发包方的要求。3.4施工质量承包方应按照本合同约定的施工质量要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规、行业标准和发包方的要求。3.5施工安全承包方应按照本合同约定的施工安全要求进行施工，确保工程施工过程中人员安全和工程安全。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划承包方应根据本合同约定的施工内容和施工计划，编制工程进度计划，并提交给监理方审查。4.2工期延误如承包方因自身原因导致工期延误，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。4.3工期提前如承包方提前完成施工任务，应按照本合同约定的提前完成工程的奖励办法执行。4.4工程验收工程验收应按照本合同约定的验收程序、验收标准和验收条件进行。第五条合同价款与支付5.1合同价款本合同的合同价款为____元（大写：____元整）。5.2支付方式本合同的支付方式如下：（1）进度付款：按照工程进度计划和合同约定，发包方应按照实际完成的工程量支付相应的进度付款；（2）竣工付款：工程验收合格后，发包方应支付合同价款扣除进度付款后的剩余金额；（3）质量保证金：按照本合同约定的质量保证金比例，发包方应在工程验收合格后支付质量保证金。5.3进度付款进度付款应按照本合同约定的付款周期和付款比例进行。5.4竣工付款竣工付款应在本合同约定的工程验收合格后进行。5.5质量保证金质量保证金应按照本合同约定的比例和支付时间进行支付。第八条争议解决8.1争议解决方式如合同各方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2调解程序如合同各方同意调解，可以邀请共同认可的第三方进行调解。调解不成的，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼。8.3仲裁程序如合同各方同意仲裁，应签订仲裁协议，明确仲裁事项、仲裁委员会等。仲裁裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。8.4诉讼程序如合同各方选择诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行，除非法院另有规定。第九条合同的转让与继承9.1合同转让未经合同各方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。9.2转让条件（1）转让须经合同各方一致同意；（2）转让不得改变本合同的实质性内容；（3）转让应办理相应的法律手续。9.3合同继承如合同一方发生继承、合并、分立等法律事实，导致合同主体变更，本合同对继承后的主体继续有效。9.4继承条件（1）继承后的主体应继续履行合同的义务和享有合同的权利；（2）继承后的主体应承担合同主体的法律责任；（3）继承后的主体应按照合同约定的方式通知合同其他各方。第十条保密条款10.1保密内容各方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限保密信息的保密期限为合同履行完毕后____年。10.3泄露后果如各方泄露保密信息，泄露方应承担违约责任，赔偿其他方因此遭受的损失。10.4保密义务各方应在合同有效期内和保密期限内履行保密义务，不得向任何第三方泄露保密信息。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。11.2不可抗力后果如不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难，各方应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。11.3不可抗力责任如不可抗力事件持续超过____天，各方可协商终止或解除本合同，互不承担违约责任。第十二条合同的附件12.1附件内容本合同附件包括合同图纸、技术说明书、工程量清单等。12.2附件效力附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.3附件更换如附件内容发生变更，各方应签订书面协议予以更换。第十三条合同的解除13.1解除条件如发生本合同约定的解除条件，各方可以协商解除本合同。13.2解除程序如各方同意解除本合同，应签订书面解除协议，明确解除日期、解除条件等。13.3解除后果合同解除后，各方应按照本合同约定的方式处理后续事项，包括但不限于结算、支付、拆除等。第十四条合同的终止14.1终止条件本合同终止条件如下：（1）合同约定的工程全部完工，并通过验收；（2）合同约定的付款义务全部履行完毕；（3）合同约定的其他终止条件。14.2终止程序本合同终止程序如下：（1）各方提交终止申请，说明终止理由和依据；（2）各方协商确定终止事项和后续处理方案；（3）各方签订书面终止协议，明确终止日期、终止条件等。14.3终止后果本合同终止后，各方应按照终止协议约定的方式处理后续事项，包括但不限于结算、支付、拆除等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同图纸工程设计图纸施工详图结构图设备安装图其他相关图纸附件二：技术说明书工程概况施工技术要求材料技术要求设备技术要求质量验收标准附件三：工程量清单工程量清单总表单位工程量清单材料用量清单设备用量清单其他相关清单附件四：施工组织设计施工组织架构施工进度计划施工安全措施施工质量措施其他相关内容附件五：施工方案单位工程施工方案分部分项工程施工方案特殊部位施工方案其他相关方案附件六：付款凭证进度付款凭证竣工付款凭证质量保证金支付凭证其他相关付款凭证附件七：验收文件工程验收报告质量验收记录安全验收记录其他相关验收文件附件八：变更协议工程变更申请变更协议变更导致的费用调整其他相关变更文件附件九：违约行为及责任认定文件违约行为清单违约责任认定标准违约赔偿计算方法其他相关文件附件十：保密协议保密内容清单保密期限说明泄露后果及赔偿标准其他相关内容说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付进度付款或竣工付款。2.承包方未按约定时间完成施工任务或工程质量不符合约定标准。3.监理方未按约定履行监督管理职责，导致工程质量、安全问题。4.发包方未按约定提供施工场地、施工条件或提供的施工条件不符合约定。5.承包方未按约定使用合格材料、设备或使用不符合约定标准的材料、设备。6.各方未按约定履行保密义务，泄露保密信息。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金比例计算违约金。2.根据违约行为对工程进度、质量、安全等方面的影响，确定赔偿金额。3.因违约行为导致的额外费用，由违约方承担。4.违约方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。示例说明：如果发包方未按约定时间支付进度付款，承包方可以要求按照合同约定的违约金比例计算违约金，并有权要求发包方支付因延迟付款导致的额外利息损失。说明三：法律名词及解释：1.发包方：指根据本合同约定，拥有建设工程所有权或管理权的法人或其他组织。2.承包方：指根据本合同约定，承担建设工程施工任务的具有相应资质的法人或其他组织。3.监理方：指根据本合同约定，对建设工程施工过程进行监督管理的具有相应资质的法人或其他组织。4.建设工程：指根据本合同约定的工程内容、工程规模、工程地点、工程标准和工程质量等要求进行施工的工程项目。5.施工标准：指根据本合同约定的，用于指导承包方进行施工的具体技术要求、工艺流程、质量标准、安全规范等。6.合同金额：指根据本合同约定的，发包方应支付给承包方的建设工程施工费用，包括工程总价款、追加合同价款和其他应当支付的费用。7.违约行为：指合同各方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。8.违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的违约金、