大型发电站预应力施工协议_第1页
大型发电站预应力施工协议_第2页
大型发电站预应力施工协议_第3页
大型发电站预应力施工协议_第4页
大型发电站预应力施工协议_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

大型发电站预应力施工协议合同编号:__________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________地址:____________________联系人:__________________联系电话:_______________鉴于业主拟建设一座大型发电站,并计划进行预应力施工,现经双方友好协商,就预应力施工相关事宜达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:大型发电站预应力施工项目1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:包括但不限于预应力混凝土梁、板、柱等构件的施工及验收。二、合同价格2.1本合同施工费用为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2合同价格包括但不限于施工材料、人工、机械设备、管理费、利润及税金等。2.3合同价格按照双方约定的工程量清单及单价进行计算。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2施工方应按照双方约定的施工进度计划完成施工任务。3.3因不可抗力或其他客观原因导致工期延误的,双方可协商顺延工期。四、施工质量4.1施工方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工。4.2施工方应保证施工质量,确保工程验收合格。4.3工程验收不合格的,施工方应负责返工、整改,并承担相应费用。五、材料供应5.1施工方应按照工程需求及业主提供的材料供应计划,负责施工所需材料的采购、运输及保管。5.2施工方应确保材料质量,并提供材料合格证明。5.3业主有权对施工方采购的材料进行监督检查,对不符合要求的产品有权要求施工方更换。六、安全生产6.1施工方应严格按照国家安全生产法律法规、施工现场管理制度进行施工。6.2施工方应确保施工现场的安全防护设施齐全、有效,防止安全事故的发生。6.3施工方应对施工现场的工人进行安全培训,提高安全意识。七、合同的变更、解除和终止7.1双方同意,合同的变更、解除和终止,应书面签署,并经双方确认。7.2合同变更、解除或终止后,施工方应按照双方约定办理相关手续。八、违约责任8.1双方违反合同约定的,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。8.2施工方未按照约定完成施工任务的,应按照合同约定承担违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1双方应遵守国家相关法律法规,不得违法经营。10.2双方应相互配合,共同完成工程。10.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_____________乙方(盖章):_____________签订日期:_____________一、附件列表:1.工程量清单2.材料供应计划3.施工进度计划4.安全生产管理制度5.施工现场安全防护设施验收标准6.工程验收标准7.国家相关法律法规8.行业标准9.设计文件10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定:1.施工方未按照约定时间完成施工任务的,属于违约行为。2.施工方未按照约定质量标准完成工程的,属于违约行为。3.施工方未按照约定采购、运输及保管材料的,属于违约行为。4.业主未按照约定提供材料的,属于违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主方,负责委托施工方进行工程施工。2.乙方:指合同中的施工方,负责按照甲方的要求进行工程施工。3.合同工期:指双方约定的工程施工开始至工程验收合格的时间段。4.预应力施工:指在混凝土构件中预先施加应力,以提高构件承载能力和使用性能的技术。5.工程验收:指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查,以确定工程是否符合设计文件和相关标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工方进度滞后于计划。解决办法:双方协商调整施工进度计划,并根据实际情况顺延工期。2.问题:施工材料质量不符合要求。解决办法:业主有权要求施工方更换材料,施工方应承担相应费用。3.问题:施工现场安全事故发生。解决办法:施工方应立即采取措施防止事故扩大,并及时报告业主及相关部门。4.问题:工程验收不合格。解决办法:施工方应负责返工、整改,并承担相应费用

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论