2024北京建设工程合同

合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程预算：____________________第二条合同价格2.1乙方应按照甲方的要求完成本工程，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条付款方式3.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%。3.2甲方支付价款时，乙方应提供等额的正规发票。第四条工期4.1乙方应按照甲方的要求，保证工程在____年____月____日前竣工。4.2乙方如因特殊情况不能按期竣工，应提前____天通知甲方，并经甲方同意后方可延期。第五条质量标准5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程建设，确保工程质量。5.2工程竣工后，乙方应配合甲方进行验收，验收不合格的，乙方应负责返工、修复，直至验收合格。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%×逾期天数。6.2甲方如未按照约定时间支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的____%×逾期天数。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同双方应确保填写的信息真实、完整、准确，包括但不限于甲方、乙方的名称、地址、联系电话等。2.合同双方应仔细阅读合同内容，确保对本合同的权利和义务有清晰的认识。3.合同双方在签订合应确保双方的盖章真实、有效。4.合同双方在履行合同过程中，应遵守国家的法律法规，不得擅自变更合同内容。5.合同双方在发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：1.如填写的信息有误，应及时更正，并书面通知对方。2.如对合同内容有疑问，应及时向对方提出，由对方进行解释。3.如盖章不真实或无效，应重新签订合同并加盖真实、有效的盖章。4.如擅自变更合同内容，双方可协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.如发生争议，可以向有管辖权的人民法院起诉。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担买方或委托方职责的一方。2.乙方：指合同中承担卖方或受托方职责的一方。3.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资工程。4.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。5.工期：指乙方完成工程的时间期限。6.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。7.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商或法律途径解决纠纷的过程。8.有管辖权的人民法院：指根据我国民事诉讼法规定，具有审理合同纠纷案件权限的人民法院。应用场合：1.适用于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的供应方之间的合同签订。2.适用于各类建设工程项目，包括但不限于土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等。3.适用于乙方按照甲方的要求完成工程，甲方支付合同价款的情景。补充条款：1.工程变更条款：如工程在实施过程中发生变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应协商解决。3.保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密，应予以严格保密，违反者应承担相应的法律责任。4.知识产权保护条款：如工程涉及知识产权问题，双方应明确知识产权的归属及使用范围。5.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。附件列表：1.工程图纸和技术资料2.工程预算明细表3