渔业设施泥工施工合同

渔业设施泥工施工合同合同编号：__________鉴于业主拟对其渔业设施进行泥工施工，为确保工程质量、安全及双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：渔业设施泥工施工，包括但不限于__________（具体工程内容详细描述）。1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条施工期限2.1合同签订后，施工方应根据业主要求，组织人员、材料及设备，按期开工。2.2施工期限为：自开工之日起，__________天内完成本工程。2.3施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。延长期限的时间以甲方批准为准。第三条工程质量3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，施工方应积极配合，提供必要便利。3.3工程验收合格后，施工方应按照业主要求提供相应的质保书、使用说明书等相关资料。第四条材料供应4.1施工方应按照业主要求，采购、供应施工所需的原材料、设备等。4.2施工方应保证原材料、设备的质量，并提供相应的质量证明文件。4.3施工过程中，如业主提供原材料、设备，施工方应负责接收、保管并及时施工。第五条工程款项5.1双方同意，本工程款项分三次支付。第一次付款：合同签订后，业主支付施工方工程预算的30%作为预付款；第二次付款：工程进度达到50%时，业主支付施工方工程预算的30%；第三次付款：工程验收合格并办理移交手续后，业主支付施工方剩余的40%。5.2施工方开具税务机关认可的发票，业主按约定时间支付款项。5.3工程款支付过程中，如施工方未按约定时间完成工程，业主有权拒绝支付相应款项。第六条违约责任6.1施工方未按约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为工程预算的1%。6.2业主未按约定时间支付工程款，应向施工方支付违约金，违约金为应付款项的1%。6.3双方如需解除或终止合同，应提前__________天书面通知对方，并承担相应违约责任。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格并办理移交手续之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.渔业设施泥工施工图纸2.施工方案和技术要求3.原材料、设备质量证明文件4.税务机关认可的发票5.工程预算明细表6.工程进度报告7.违约金计算公式8.争议解决机构的相关规定二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：认定标准为实际完成时间与合同约定时间相差超过合同约定的允许范围。2.业主未按约定时间支付工程款：认定标准为实际支付时间与合同约定时间相差超过合同约定的允许范围。3.双方解除或终止合同不符合约定：认定标准为未提前书面通知对方或通知时间不符合合同约定。三、法律名词及解释：1.渔业设施：指用于渔业生产、科研、养殖、捕捞等渔业活动的建筑物、构筑物和设备。2.泥工施工：指土木工程中，使用泥土、砂浆等材料进行砌筑、抹灰、防水等作业。3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。4.争议解决机构：指双方在合同中约定的解决合同争议的机构，如人民法院。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工方延期完成工程：协商延长合同期限；如协商不成，按违约金条款计算违约金。2.业主延期支付工程款：协商延期支付；如协商不成，按违约金条款计算违约金。3.工程质量不符合要求：要求施工方按国家相关标准和规范进行整改，直至达到要求。4.原材料、设备质量问题：要求施工方更换或修理，并承担由此产生的费用。5.工程验收不合格：要求施工方按照验收意见进行整改，直至达到合格标准。五、所有应