2024规范的建筑施工合同

合同编号：__________鉴于甲方为工程项目业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方承建甲方工程项目事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价的____%。第三条合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为____个月。3.2乙方应按照约定的工期完成工程建设，如有延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程建设，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条甲方义务5.1甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款。5.2甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。5.3甲方不得干涉乙方的正常施工，不得无故要求停工、改工。第六条乙方义务6.1乙方应按照约定时间完成工程建设，确保工程质量。6.2乙方应按照甲方要求，对工程进行维护、保养，确保工程正常使用。6.3乙方应承担工程建设的安全生产责任，确保工程建设过程中不发生安全事故。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×0.1%。7.2甲方未按照约定时间支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×逾期天数×0.1%。7.3双方的其他违约行为，按照约定承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同双方应确保填写的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。2.双方在签订合同前，应仔细阅读合同全文，确保了解合同内容、条款及双方权利义务。3.合同价款、工期、质量标准等关键条款，双方应充分沟通，达成一致。4.乙方应按照约定时间完成工程建设，如有延期，应承担相应的违约责任。5.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。6.甲方应按照约定时间向乙方支付合同价款，否则乙方有权拒绝履行合同义务。7.双方应严格遵守合同条款，如有违约行为，应按照约定承担相应的违约责任。解决办法：1.对于合同双方的虚假陈述，可通过诉讼途径要求赔偿损失，并按照合同约定承担违约责任。2.如双方在签订合对合同内容有疑问或误解，应及时沟通，可寻求专业律师协助解释合同条款。3.对于合同价款、工期、质量标准等关键条款的争议，可通过友好协商解决，如协商不成，可提交仲裁机构进行仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.如乙方延期完成工程，甲方有权按照合同约定要求乙方支付违约金，并有权要求乙方按照逾期天数继续履行合同义务。5.如工程验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到验收标准。乙方如拒绝整改，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担业主角色的当事人。2.乙方：指合同中承担施工单位角色的当事人。3.合同总价：指双方约定的工程建设的总费用。4.履约保证金：指乙方为保证合同履行向甲方提交的保证金。5.合同工期：指双方约定的工程建设的完成时间。6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。7.工程验收：指工程项目完成后，由甲方对工程质量、进度、安全等方面进行的检查、评估。8.仲裁：指合同双方在发生争议时，选择仲裁机构进行调解或裁决的一种解决方式。9.诉讼：指合同双方在发生争议时，向有管辖权的人民法院提起的司法诉讼程序。应用场合：1.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位之间的建筑施工合同签订。2.适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。补充条款：1.双方在合同签订前，应进行现场勘查，明确工程项目的具体需求和施工条件。2.双方应按照相关法律法规规定，办理工程项目的审批、验收等手续。3.双方应共同遵守国家关于工程建设的安全、环保、质量等方面的规定。4.双方在合同履行过程中，如发生不可抗力因素，应按国家相关规定及时采取措施，减少损失，并通知对方。5.双方在合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉或提交仲裁机构进行仲裁。附件列表：1.