2024解除终止建筑工程施工合同协议书

合同编号：__________解除终止建筑工程施工合同协议书甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________一、解除终止合同1.甲乙双方同意自本协议签署之日起，原合同解除终止，双方不再享有原合同项下的权利和义务。2.甲乙双方确认，解除终止原合同的事宜不构成对原合同任何条款的违反，双方无需承担任何违约责任。二、合同价款及支付1.甲乙双方同意，乙方已施工部分工程款项，按照原合同约定的付款方式和付款进度，由甲方按照实际完成工程量支付给乙方。2.甲乙双方确认，解除终止原合同后，乙方不再享有原合同项下的工程款支付请求权。三、工程资料及交付1.乙方应在本协议签署后____个工作日内，向甲方交付所有与已施工部分工程相关的工程资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、施工记录、验收报告等。2.甲乙双方应共同确保已施工部分工程的质量，确保工程满足国家相关法律法规及行业标准要求。四、保密条款1.甲乙双方同意，本协议的内容和签署过程，未经双方书面同意，不得向第三方披露。2.甲乙双方应严格遵守原合同中的保密条款，未经对方同意，不得泄露与原合同及本协议相关的任何信息。五、法律适用及争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签署日期：____年____月____日签署日期：____年____月____日注意事项：1.合同的签订主体：确保甲方和乙方均为具有民事行为能力的法人或其他组织，具备签订合同的资格。2.合同内容的完整性：确保合同中包含了工程项目的详细信息、付款方式、工期、质量标准等关键条款。3.合同的履行：双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程质量和进度。4.合同的变更和解除：任何一方欲变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。5.保密条款：双方应对合同内容和签署过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。6.争议解决：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可以向法院提起诉讼。解决办法：1.签订合依法审查对方的资质，确保合同主体合格。2.在合同中明确双方的权利和义务，确保合同内容完整、明确。3.履行合同过程中，双方应加强沟通和协作，确保工程质量和进度。4.如有合同变更或解除需求，应及时书面通知对方，并协商一致。5.双方应严格遵守保密条款，如有泄露，应承担相应的法律责任。6.合同履行过程中如发生争议，尝试友好协商解决，协商不成再向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方（发包方）：指承担合同义务，支付工程价款，享有工程成果的一方。2.乙方（承包方）：指承担合同义务，完成工程施工的一方。3.工程项目的详细信息：包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等。4.付款方式：指双方约定的支付工程价款的方式，如预付、进度付款、验收合格后付款等。5.工期：指合同约定的工程完成的时间范围。6.质量标准：指工程质量应达到的国家相关法律法规及行业标准。7.友好协商：指双方在合同履行过程中，通过相互沟通、妥协和协商解决问题的方式。8.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。9.保密条款：指双方在合同中约定的，对合同内容和签署过程予以保密的条款。10.法律适用：指合同签订、履行、解释及争议解决所适用的法律。11.争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.当甲方（发包方）与乙方（承包方）就一项建筑工程施工合同达成一致，并需要明确解除终止事宜时。2.在建筑工程施工过程中，由于不可抗力、合同履行困难或其他约定的情况，双方需要解除终止合。3.双方在合同履行过程中，通过友好协商决定解除终止合。补充条款：1.不可抗力条款：明确不可抗力的定义及双方在不可抗力事件发生时的权利和义务。2.争议解决方式：如协商不成，可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。3.知识产权保护：明确合同涉及的知识产权归属及保护措施。4.环境保护：约定工程环境保护措施，确保施工过程中的环境合规。5.工程保险：约定工程保险的购买、受益人和保险责任的承担。6.工程变更：明确工程变更的条件、程序和相应的价款调整。7.工程验收：约定工程验收的标准、程序和时间。附件列表：1.原建筑工程施工合同及相关文件。2.工程设计文件、施工图纸和技术规范。3.工程量清单和报价单。4.双方的公司注册证书、法人身