2024年城市供电系统升级分包合作合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供电系统升级分包合作合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条合同范围及工作内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工作内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条工期要求4.1总工期4.2关键节点工期4.3工期延误及其处理第五条质量标准与要求5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3质量验收与评定第六条技术支持与配合6.1技术文件提供6.2技术交底与培训6.3技术问题协调解决第七条信息安全与保密7.1信息安全责任7.2保密条款7.3信息安全违规处理第八条违约责任8.1承包方违约8.2分包方违约8.3违约责任处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点及语言第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件及后果处理第十一条合同的履行与监督11.1合同履行监督机构11.2合同履行报告11.3履行问题处理第十二条合同附件12.1附件清单12.2附件内容12.3附件的补充与修改第十三条其他条款13.1法律适用13.2合同语言13.3合同解释权归属第十四条签署与备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同副本份数与保管第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，负责对城市供电系统升级工程进行整体管理和监督，并支付合同价款的一方，即[甲方名称]。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，负责实施城市供电系统升级工程，并支付分包价款的一方，即[乙方名称]。1.3分包方分包方是指根据本合同约定，负责实施分包工程，并支付分包价款的一方，即[丙方名称]。第二条合同范围及工作内容2.1工程概述本合同涉及的工程为城市供电系统升级工程，主要包括：供电设备的更换与升级、供电线路的改造、供电系统的监控与保护等。2.2分包工程范围分包工程范围包括但不限于：供电设备的安装与调试、供电线路的施工、供电系统的测试与验收等。2.3分包工作内容分包方应按照承包方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等各项工作，并保证分包工程的质量和安全。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指分包方按照本合同约定完成分包工程的所有工作，并支付分包价款的总金额，即人民币[具体金额]。3.2价格调整机制如因市场行情变化、政策调整等原因导致分包工程的成本发生较大变化，双方可按照本合同约定的价格调整机制进行价格调整。3.3支付方式及进度发包方应按照本合同约定的支付方式和进度，向分包方支付分包价款。具体支付方式和进度如下：（1）分包工程开工后，发包方应在每个月的25日前向分包方支付当月已完成工程量的60%作为进度款；（2）分包工程验收合格后，发包方应在验收合格后的10日内支付剩余的40%作为尾款。第四条工期要求4.1总工期分包工程的开工日期为[具体日期]，预计竣工日期为[具体日期]，总工期为[具体天数]天。4.2关键节点工期4.3工期延误及其处理如分包方原因导致工期延误，分包方应按照本合同约定的违约责任进行处理。第五条质量标准与要求5.1工程质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及发包方要求。5.2质量保证措施分包方应建立健全质量保证体系，确保分包工程的质量满足本合同约定的质量标准。5.3质量验收与评定分包工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收由承包方组织，最终验收由发包方组织。验收不合格的，分包方应按照本合同约定的违约责任进行处理。第六条技术支持与配合6.1技术文件提供分包方应按照承包方的要求，提供分包工程所需的技术文件，包括设计图纸、施工方案等。6.2技术交底与培训分包方应在分包工程开工前，向承包方和相关人员举行技术交底和培训，确保分包工程的顺利实施。6.3技术问题协调解决在分包工程实施过程中，如遇到技术问题，分包方应积极与承包方沟通，共同协调解决。第八条违约责任8.1承包方违约如承包方未能按照本合同约定履行义务，导致分包工程无法按照约定完成，承包方应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按照实际损失金额支付赔偿金；（2）按照合同约定的违约金计算方式支付违约金；（3）承担因违约导致的其他损失。8.2分包方违约如分包方未能按照本合同约定履行义务，导致分包工程无法按照约定完成，分包方应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按照实际损失金额支付赔偿金；（2）按照合同约定的违约金计算方式支付违约金；（3）承担因违约导致的其他损失。8.3违约责任处理如发生违约情况，受到损失的一方应书面通知违约方，违约方应在接到通知后[具体时间]日内协商解决。如协商无果，双方可按照本合同约定的争议解决方式解决。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。9.2争议解决机构如选择诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院；如选择仲裁，合同签订地的仲裁委员会为争议解决机构。9.3诉讼或仲裁地点及语言诉讼或仲裁地点为[具体地点]，诉讼或仲裁语言为[具体语言]。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同变更程序如双方同意变更本合同，应书面签订变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同终止条件及后果处理（1）分包工程验收合格，合同约定的权利义务全部履行完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致终止合同。合同终止后，分包方应按照承包方的要求，做好分包工程的交接工作，并按照本合同约定的方式处理合同终止后的相关事宜。第十一条合同的履行与监督11.1合同履行监督机构本合同的履行监督机构为[具体机构]。11.2合同履行报告分包方应按照合同履行监督机构的要求，定期提交合同履行报告。11.3履行问题处理如在合同履行过程中发生问题，分包方应立即向合同履行监督机构报告，并按照合同履行监督机构的指示处理。第十二条合同附件12.1附件清单附件清单包括但不限于：分包工程设计文件、施工方案、验收标准等。12.2附件内容附件内容应为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。12.3附件的补充与修改如附件内容需要补充或修改，应经双方协商一致，并书面签署。第十三条其他条款13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用[具体法律]。13.2合同语言本合同的语言为[具体语言]。13.3合同解释权归属本合同的解释权归[具体方]。第十四条签署与备案14.1合同签署本合同一式[具体份数]，甲乙双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。14.2合同备案本合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，进行合同备案。14.3合同副本份数与保管本合同副本应妥善保管，如有遗失，应及时通知对方，并按照本合同约定的方式重新提供。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，根据本合同约定参与分包工程实施过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方等。1.2第三方责任第三方应按照本合同约定的职责和义务，参与分包工程的实施，并对其提供的服务负责。1.3第三方权利第三方根据本合同约定，享有合同约定的权利，包括但不限于获取合同价款、参与工程管理等。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序甲乙双方应在分包工程实施过程中，如需第三方介入，应提前[具体时间]天书面通知对方，并说明介入的理由和目的。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）分包工程实施过程中出现技术难题，需要第三方提供专业支持；（2）分包工程质量、安全等方面出现问题时，需要第三方进行评估和检测；（3）甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入的其他情形。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应书面签订变更协议，经双方盖章确认后生效。3.2变更内容合同变更内容应包括第三方介入的具体事项、职责、权利等。3.3变更生效合同变更生效后，甲乙双方及第三方应按照变更后的合同内容履行各自职责。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额第三方对分包工程的质量、安全、进度等方面承担的责任限额为[具体金额]。4.2责任限额的确定责任限额的确定应根据第三方提供的服务类型、风险程度等因素综合考虑。4.3责任限额的调整如第三方提供的服务类型、风险程度等因素发生变化，甲乙双方可协商调整责任限额。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方关系第三方应独立承担分包工程的相关责任，与甲乙方之间不存在任何隶属或委托关系。5.2第三方与分包方关系第三方应按照本合同约定，向分包方提供服务，并对其服务负责。5.3第三方与承包方关系第三方应协助承包方完成分包工程，但不对承包方的整体工程负责。第六条第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。6.2争议解决机构如选择诉讼，合同签订地的人民法院为有管辖权的法院；如选择仲裁，合同签订地的仲裁委员会为争议解决机构。6.3诉讼或仲裁地点及语言诉讼或仲裁地点为[具体地点]，诉讼或仲裁语言为[具体语言]。第七条第三方介入后的合同履行与监督7.1合同履行监督机构本合同的履行监督机构为[具体机构]。7.2合同履行报告分包方应按照合同履行监督机构的要求，定期提交合同履行报告。7.3履行问题处理如在合同履行过程中发生问题，分包方应立即向合同履行监督机构报告，并按照合同履行监督机构的指示处理。第八条第三方介入后的合同解除及后果处理8.1合同解除如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方协商一致，可以解除合同。8.2解除后果处理合同解除后，甲乙双方应按照本合同约定的方式处理合同解除后的相关事宜。第九条第三方介入后的违约责任9.1第三方违约如第三方未能按照本合同约定履行义务，导致分包工程无法按照约定完成，第三方应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按照实际损失金额支付赔偿金；（2）按照合同约定的违约金计算方式支付违约金；（3）承担因违约导致的其他损失。9.2第三方违约处理如发生违约情况，受到损失的一方应书面通知违约方，违约方应在接到通知后[具体时间]日内协商解决。如协商无果，双方可按照本合同约定的争议解决方式解决。第十条第三方介入后的合同附件及补充与修改10.第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程设计文件详细描述：包括工程设计图纸、技术规范、设计说明书等，用于指导分包工程的施工。附件2：施工方案详细描述：详细列出分包工程的施工步骤、方法、工艺等，确保施工过程的顺利进行。附件3：验收标准详细描述：明确分包工程的质量验收标准，包括材料验收、工序验收、竣工验收等。附件4：施工合同详细描述：本合同的正式文本，用于约束甲乙双方及分包方的权利义务。附件5：分包工程量清单详细描述：列出分包工程的所有工程量，包括工程名称、工程量、工程单价等。附件6：支付凭证详细描述：记录分包工程的支付情况，包括支付时间、支付金额、支付对象等。附件7：工期计划详细描述：详细列出分包工程的工期安排，包括各阶段工作的开始时间、结束时间等。附件8：安全防护措施方案详细描述：明确分包工程施工过程中的安全防护措施，确保施工安全。附件9：环境保护措施方案详细描述：明确分包工程施工过程中的环境保护措施，确保施工对环境的影响降至最低。附件10：合同变更记录详细描述：记录合同变更的详细情况，包括变更内容、变更时间、变更原因等。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定的时间完成分包工程。2.未能按照合同约定的质量标准完成分包工程。3.未能按照合同约定的范围完成分包工程。4.未能按照合同约定的支付方式及时支付价款。5.未能按照合同约定的履行监督机构的要求履行合同义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，应承担合同无法履行的责任。2.违约行为导致合同目标无法实现，应承担合同目标无法实现的责任。3.违约行为导致合同一方损失，应承担损失赔偿责任。示例说明：如分包方未能按照合同约定的时间完成分包工程，应向承包方支付违约金，违约金计算方式按照合同约定的违约金计算方式进行。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成分包工程，明确双方权利义务的书面协议。2.分包工程：分包工程是指承包方将其合同范围内的部分工程发包给分包方实施的行为。3.违约：违约是指合同一方未能按照合同约定履行义务的行为。4.违约金：违约金是指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工期：工期是指分