2024年大数据中心设计与建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大数据中心设计与建设施工合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条：合同项目内容2.1项目名称：2024年大数据中心设计与建设施工合同2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______2.4项目预算：_______第三条：合同工期3.1设计工期：自合同签订之日起至2024年6月30日止3.2建设工期：自设计完成后至2024年12月31日止第四条：设计与施工要求4.1设计要求：_______4.2施工要求：_______第五条：合同价格及支付方式5.1合同总价：_______5.2支付方式：_______5.3付款条件：_______第六条：乙方的设计及施工义务6.1乙方应按照甲方的要求进行设计与施工6.2乙方应保证设计与施工的质量符合相关标准6.3乙方应按照约定时间完成设计与施工任务第七条：甲方的义务7.1甲方应按照约定时间支付合同款项7.2甲方应提供乙方所需的设计及施工条件7.3甲方应对乙方在设计与施工过程中提供必要协助第八条：违约责任8.1乙方未按照约定时间完成设计与施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金8.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金第九条：争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条：合同的变更与解除10.1合同的变更与解除应经双方协商一致10.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的约定履行合同义务第十一条：合同的生效、终止与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效11.2在合同约定的工期完成后，本合同自行终止11.3合同终止后，乙方应按照约定时间交付完整的项目资料第十二条：保密条款12.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密12.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止第十三条：不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，遭受影响的一方应立即通知对方13.2遭受不可抗力的一方应尽力克服不可抗力，减少损失第十四条：其他约定14.1双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行签订补充协议14.2本合同未尽事宜，双方应本着诚实信用原则予以补充第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方名称：_______甲方地址：_______1.2乙方名称及地址乙方名称：_______乙方地址：_______第二条：合同项目内容2.1项目名称：2024年大数据中心设计与建设施工合同2.2项目地点：_______2.3项目规模：_______2.4项目预算：_______第三条：合同工期3.1设计工期：自合同签订之日起至2024年6月30日止3.2建设工期：自设计完成后至2024年12月31日止第四条：设计与施工要求4.1设计要求：乙方应根据甲方的业务需求、技术需求和预算要求，提供大数据中心的设计方案，包括数据中心布局、设备配置、网络架构、安全防护等方面。4.2施工要求：乙方应按照设计方案进行施工，确保施工质量和进度符合合同约定。在施工过程中，乙方应遵守相关法律法规和行业标准，确保施工安全。第五条：合同价格及支付方式5.1合同总价：_______5.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（2）设计完成后，甲方支付乙方设计费；（3）施工完成后，甲方支付乙方施工费。5.3付款条件：乙方在履行合同义务的过程中，按照约定的时间节点向甲方提供相应的进度报告和验收报告。甲方在确认乙方已按照合同约定完成相应义务后，按照约定的比例支付相应的款项。第六条：乙方的设计及施工义务6.1乙方应按照甲方的要求进行设计与施工6.2乙方应保证设计与施工的质量符合相关标准6.3乙方应按照约定时间完成设计与施工任务6.4乙方应提供完整的设计文件和施工图纸，并确保其准确性、完整性和可执行性。6.5乙方应按照约定时间向甲方提交项目进度报告和验收报告，并按照甲方的要求进行整改和修复。6.6乙方应对其在设计与施工过程中获知的甲方商业秘密和机密信息予以保密，并不得泄露给任何第三方。6.7乙方在设计与施工过程中遇到的问题和困难，应及时与甲方沟通，共同寻求解决方案。第八条：违约责任8.1乙方未按照约定时间完成设计与施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×逾期天数×日违约金率。8.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×日违约金率。8.3双方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。8.4如果乙方在设计与施工过程中出现质量问题，乙方应负责及时整改，并承担由此产生的费用。如因乙方原因导致项目无法正常使用或造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第九条：争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条：合同的变更与解除10.1合同的变更与解除应经双方协商一致。10.2合同变更或解除后，乙方应按照变更或解除后的约定履行合同义务。10.3合同变更或解除不影响双方在合同履行过程中已经产生的权利和义务。第十一条：合同的生效、终止与解除11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2在合同约定的工期完成后，本合同自行终止。11.3合同终止后，乙方应按照约定时间交付完整的项目资料，并办理相关交接手续。第十二条：保密条款12.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密，并不得泄露给任何第三方。12.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。12.3乙方在保密期限内违反保密义务的，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。第十三条：不可抗力13.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，遭受影响的一方应立即通知对方。13.2遭受不可抗力的一方应尽力克服不可抗力，减少损失。13.3不可抗力事件发生后，双方应尽快协商，根据不可抗力事件的影响，决定是否延长合同履行期限或变更合同内容。第十四条：其他约定14.1双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行签订补充协议。14.2本合同未尽事宜，双方应本着诚实信用原则予以补充。14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义与范围1.1第三方定义在本合同中，第三方指的是除甲方和乙方之外，参与合同履行过程的任何个人、公司或机构。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。第二条：第三方介入方式2.1第三方介入双方同意，在合同履行过程中，可能会需要第三方的介入，包括但不限于中介方、咨询方、监理方等。2.2第三方选择双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.3第三方职责第三方应按照甲乙双方的约定，履行相应的职责，确保合同的顺利履行。第三条：第三方义务与责任3.1第三方义务第三方应按照合同约定和行业标准，履行其职责，确保合同的顺利履行。3.2第三方责任第三方应对其在履行合同过程中产生的损失和责任承担赔偿责任。3.3第三方责任限额甲乙双方应与第三方约定责任限额，以确保甲乙双方的利益不受损害。第四条：第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方第三方在履行合同过程中，应对甲方负有一定的忠诚义务，维护甲方的合法权益。4.2第三方与乙方第三方在履行合同过程中，应对乙方负有一定的忠诚义务，维护乙方的合法权益。4.3第三方与甲方、乙方之间的沟通第三方在履行合同过程中，应保持与甲方、乙方的良好沟通，确保合同的顺利履行。第五条：第三方介入后的合同变更5.1合同变更当第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。5.2合同变更通知甲乙双方应将合同变更情况及时通知第三方，确保第三方了解合同的最新情况。第六条：第三方介入后的争议解决6.1争议解决当第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应与第三方协商解决。6.2协商不成如协商不成，甲乙双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条：第三方介入后的违约责任7.1第三方违约如第三方在履行合同过程中违约，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约责任限额甲乙双方应与第三方约定违约责任限额，以确保甲乙双方的利益不受损害。第八条：第三方介入后的保密义务8.1保密义务第三方应对其在履行合同过程中获知的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。第九条：不可抗力9.1不可抗力如第三方因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，遭受影响的一方应立即通知对方。9.2不可抗力事件发生后遭受不可抗力的一方应尽力克服不可抗力，减少损失。第十条：其他约定10.1双方在合同履行过程中如有其他约定，可另行签订补充协议。10.2本合同未尽事宜，双方应本着诚实信用原则予以补充。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目需求说明书详细描述甲方对大数据中心的设计和施工要求，包括功能需求、性能指标、技术规范等。附件二：设计方案乙方根据甲方需求提供的详细设计方案，包括数据中心布局、设备配置、网络架构等。附件三：施工图纸乙方根据设计方案提供的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件四：工程量清单详细列出施工过程中所需材料、设备及工程量的清单，包括数量、型号、单价等。附件五：施工进度计划详细描述施工过程中的时间节点和进度安排，包括各阶段的开始和结束时间。附件六：质量保证书乙方对施工质量的保证书，承诺施工质量符合相关标准和甲方要求。附件七：安全防护措施方案乙方根据施工过程中可能存在的安全风险制定的安全防护措施方案。附件八：保密协议乙方与第三方签订的保密协议，约定双方在合同履行过程中对商业秘密和机密信息的保密义务。附件九：违约金计算公式双方约定的违约金计算公式，用于计算违约行为导致的违约金。附件十：验收标准和方法详细描述项目验收的标准和方法，包括验收人员的组成、验收程序等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间完成设计与施工任务；2.甲方未按照约定时间支付合同款项；3.乙方设计方案不符合甲方要求；4.乙方施工质量不符合约定标准；5.乙方未按照约定时间提交项目进度报告和验收报告；6.乙方泄露甲方商业秘密和机密信息；7.乙方在设计与施工过程中出现质量问题；8.双方未按照合同约定履行义务。违约责任认定：1.乙方未按照约定时间完成设计与施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金；2.甲方未按照约定时间支付合同款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金；3.乙方设计方案不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方重新设计或支付违约金；4.乙方施工质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方整改或支付违约金；5.乙方未按照约定时间提交项目进度报告和验收报告的，甲方有权要求乙方立即提交或支付违约金；6.乙方泄露甲方商业秘密和机密信息的，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失；7.乙方在设计与施工过程中出现质量问题的，乙方应负责及时整改，并承担由此产生的费用；8.双方未按照合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年大数据中心设计与建设施工合同，由甲方与乙方签订。2.甲方：指合同一方，具有委托设计和施工的权利。3.乙方：指合同另一方，具有设计和施工的义务。4