空调安装工程总包

空调安装工程总包合同编号：__________单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于委托方愿意委托承包方就空调安装工程进行总包，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于空调设备的采购、安装、调试、验收等。1.4工程规模：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。第二条合同价格2.1承包方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和工程预算完成委托方的空调安装工程。2.2合同价格采用固定价格方式，不予调整。2.3承包方完成工程后，委托方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条合同的履行3.1承包方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和工程预算，在合同约定的工期内完成工程的施工。3.2承包方应按照合同约定的质量标准完成工程的施工。3.3委托方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。3.4委托方应协助承包方完成工程的施工，包括但不限于提供施工场地、协调相关政府部门等。第四条质量保证4.1承包方应对其完成的工程质量承担责任，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。4.2工程验收合格后，承包方应按照合同约定提供相应的售后服务。第五条付款方式5.1本合同价款分为三次支付：（1）合同签订后七个工作日内，委托方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，委托方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并办理完毕相关手续后，委托方支付合同总价款的40%。5.2每次付款前，承包方应向委托方提交相应的工程进度报告和付款申请。5.3委托方应在收到付款申请后的七个工作日内审批并支付相应的款项。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价款的10%。6.2承包方如未能按照本合同约定的质量标准、工程进度完成工程的，应承担相应的违约责任。6.3委托方如未能按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款的，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕相关手续后终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.空调安装工程设计图纸2.空调设备采购清单3.工程预算明细表4.付款申请审批表5.工程进度报告6.工程验收单7.售后服务承诺函二、违约行为及认定：1.承包方未能按照约定的质量标准、工程进度完成工程，视为违约。2.委托方未能按照约定的付款方式及时支付合同价款，视为违约。3.双方未能通过友好协商解决争议，一方有权向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.合同总价款：指双方约定的完成空调安装工程所需支付的全部金额。2.工程进度：指工程按照约定计划完成的程度。3.违约金：指违约方需向守约方支付的赔偿金额，为本合同总价款的10%。4.售后服务：指承包方在工程验收合格后，按照约定提供的一系列服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，并签订进度调整协议。2.质量问题：解决办法：及时停工，由承包方负责修复或更换不合格部分，委托方有权要求赔偿。3.付款纠纷：解决办法：严格按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款，如有疑问，双方应及时沟通解决。4.争议解决：解决办法：首选友好协商，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的空调安装工程