建筑燃气单项施工合同

建筑燃气单项施工合同合同编号：__________鉴于：2.乙方具备提供上述施工服务的能力，愿意承担该工程的施工；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：包括但不限于燃气管道铺设、阀门安装、燃气设备安装等。第二条工程工期2.1工程计划开工日期：________________2.2工程计划竣工日期：________________2.3工期延误：如乙方原因导致工程不能按期竣工，应承担相应的违约责任。第三条工程质量3.1乙方应按照相关法律法规、国家标准和行业标准进行施工，保证工程质量。3.2工程质量标准：工程质量应达到_______等相应标准。3.3工程验收：工程完成后，由业主组织验收，乙方应予以配合。工程验收不合格的，乙方应负责返工直至达到验收标准。第四条工程造价及支付4.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2支付方式：（1）合同签订后，业主支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方工程总价款的30%；（3）工程完成后，经业主验收合格，支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，工程保修期满后无质量问题，予以支付。4.3支付时间及方式：按照双方约定的付款比例和时间，业主通过银行转账等方式支付相应款项。第五条违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×1%。5.2若乙方施工质量不符合约定，导致工程验收不合格，乙方应承担返工费用及因此产生的其他损失。5.3若业主未按约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付逾期付款的违约金。第六条争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证期满后失效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单及报价单4.乙方资质证明文件5.工程验收标准及方法6.质量保证书7.保修条款及保修卡8.付款凭证及收据二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按合同约定时间完成工程。2.工程质量不符合约定：工程验收不合格，未达到合同约定的质量标准。3.支付违约：业主未按约定时间支付工程款。4.擅自变更：未经双方协商一致，乙方擅自变更工程内容或设计。5.擅自转包：乙方未经业主同意，将工程转包给第三方。6.违反保密义务：泄露合同双方的商业秘密或个人隐私。三、法律名词及解释：1.建筑燃气单项施工合同：指业主与施工方签订的，明确双方在建筑燃气单项施工工程中的权利和义务的合同。2.工期延误：指乙方未按合同约定的时间完成工程。3.工程质量：指工程达到的相关法律法规、国家标准和行业标准。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.质量保证金：指为确保工程质量，合同一方保留的一部分款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保按时完成工程。如有延误，及时与业主沟通，协商延期及赔偿事宜。2.工程质量问题：严格把控施工过程中的每一个环节，确保工程质量。如验收不合格，按照合同约定进行返工及赔偿。3.支付问题：双方明确支付时间及方式，确保按时支付工程款。如发生逾期支付，按照合同约定收取违约金。4.合同变更：如需变更工程内容或设计，必须双方协商一致，并在合同中明确变更内容。5.转包问题：乙方不得擅自转包工程，如需转包，必须经过业主同意。6.保密义务：双方在合同中明确保密义务及违约责任，确保不泄露对方的商业秘密或个人隐私。五、所有应用场景：1.建筑燃气单项施工合同适用于新建、改建、扩建的建筑项目中，涉及燃气管道铺设、阀门安装、燃气设备安装等施工内容。