建筑拆除施工合同工装

建筑拆除施工合同工装合同编号：__________建筑拆除施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为进行城市更新、旧城改造、建筑物拆除等活动，需要聘请专业的施工方进行建筑拆除施工；2.施工方具备相应的资质和能力，愿意承担上述建筑拆除施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经协商一致，决定签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条施工内容1.1本合同范围内的建筑拆除施工包括：（1）建筑物主体结构拆除；（2）建筑物内部装修拆除；（3）建筑物附属设施拆除；（4）施工过程中产生的其他拆除工作。1.2施工方应按照业主的要求和本合同的约定，完成上述施工内容。第二条施工期限2.1本合同施工期限为______天，自双方签订本合同之日起计算。2.2施工方应按照约定的施工期限完成施工任务。如因施工方原因导致施工延误，应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1施工方应保证施工质量，按照相关法律法规、行业标准和业主的要求进行施工。3.2施工过程中，施工方应确保施工安全，采取有效措施防止安全事故的发生。3.3施工完成后，施工方应按照约定进行竣工验收，确保施工质量符合相关要求。如发生质量问题，施工方应负责修复，并承担相应的修复费用。第四条施工费用4.1施工方应按照本合同约定的施工内容和施工期限，计算并报送给业主施工费用。4.2业主应在施工方提交施工费用报告后______天内核实并支付施工费用。如业主逾期支付，应按照逾期付款的违约责任条款承担相应的违约责任。第五条违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同约定的施工费用的______%。5.2施工过程中发生安全事故的，施工方应承担相应的法律责任，并向业主支付赔偿金。5.3施工方如未按照约定时间完成施工任务，应按照本合同约定的违约责任条款向业主支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至施工完成并验收合格后终止。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工方资质证明文件2.施工方安全生产许可证3.施工方项目经理资格证书4.施工方案及安全措施报告5.施工合同专用条款6.施工合同通用条款7.施工图纸及设计文件8.施工场地现状调查报告9.施工期间环境保护措施报告10.施工期间质量控制措施报告二、违约行为及认定：3.施工方未按照合同约定的施工内容进行施工，认定为国家规定的相关法律法规禁止的行为。4.业主未按照约定时间支付施工费用，认定为期满后7个工作日内未支付。5.业主未按照约定提供施工场地及相关条件，认定为期满后7个工作日内未提供。三、法律名词及解释：1.建筑拆除施工：指对既有建筑物进行拆除，还原土地使用状态或进行再开发的行为。2.施工方：指具备相应资质，接受业主委托进行建筑拆除施工的单位。3.业主：指拥有建筑物所有权或使用权，并委托施工方进行建筑拆除施工的个人或单位。4.施工期限：指双方约定的完成建筑拆除施工的时间。5.施工质量：指施工过程中，施工方按照相关法律法规、行业标准和业主的要求进行施工的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工方延期完成施工任务：按照违约责任条款，施工方应承担违约责任，向业主支付违约金。2.施工质量不达标：按照施工质量条款，施工方应负责修复质量问题，并承担相应的修复费用。3.业主未按约定时间支付施工费用：按照违约责任条款，业主应承担违约责任，向施工方支付违约金。4.施工过程中发生安全事故：施工方应立即启动应急预案，依法承担相应的法律责任，并向业主支付赔偿金。5.施工场地未按约定提供：按照违约责任条款，业主应承担违约责任，向施工方支付违约金，并承担因此导致的一切损失。五、所有应用场景：1.城市更新、旧城改造中的建筑物拆除