建设工程地铁工程承包协议

建设工程地铁工程承包协议合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：__________

乙方（以下简称“承包方”）：__________

鉴于：

1.发包方具备合法的建设工程立项、土地使用权及建设资金等条件，拟进行地铁工程建设；

2.承包方具备地铁工程建设的资质、技术和经验，愿意承担该地铁工程建设；

为确保工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就地铁工程建设事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确发包方与承包方在地铁工程建设过程中的权利、义务和责任，确保工程按照约定的质量、进度和投资完成。

二、签订背景

1.发包方为推动地区经济发展，提高公共交通水平，决定投资建设地铁工程；

2.承包方在地铁工程建设领域具有丰富的经验和良好的信誉，具备承担本工程建设的条件；

3.双方通过友好协商，达成一致，签订本合同。

三、工程概述

1.工程名称：__________地铁工程；

2.工程地点：__________；

3.工程规模：__________；

4.工程内容：地铁土建、装修、设备安装及调试等；

5.工程质量：符合国家和行业相关标准、规定；

6.工程总投资：__________。

双方确认，以上工程概述为本合同的基础和依据，具体工程内容、规模、投资等以双方后续签订的补充协议为准。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

特此声明。

（以下内容略）

每个合同的条款会根据具体的交易内容和需求而有所不同，但以下是一些在建设工程地铁工程承包协议中通常会包含的关键条款：

主要条款：

1.工程范围与施工要求

-明确地铁工程的具体范围、工程量、施工标准、技术规范以及工程质量要求。

2.工期与进度

-规定工程开工、竣工的具体时间表以及进度计划，包括重要节点的期限。

3.合同价格与支付方式

-确定工程总价，以及分期支付的时间点、条件和比例。

-详细说明价格调整机制，包括材料价格波动、工程变更等影响价格的因素。

4.保密条款

-双方对于在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术资料等予以保密。

-规定保密信息的范围、保密期限以及违约泄密的赔偿责任。

5.违约责任

-明确双方违约行为的具体表现及相应的违约责任。

-包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定、未按约定支付款项等情况。

6.争议解决

-约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

-指定争议解决的地点和适用的法律。

7.不可抗力

-定义不可抗力事件的范围和影响，以及双方在不可抗力事件发生时的权利和义务。

8.材料与设备供应

-规定由哪方负责提供工程所需的材料、设备，以及相应的质量标准、交付时间等。

9.工程变更与终止

-明确工程变更的程序和条件，以及合同终止的条件和后续处理方式。

10.保修与维护

-规定工程完工后的保修期限、维护责任以及保修费用的承担。

主要条款：

1.工程范围与施工要求

本合同项下的工程范围包括但不限于地铁土建工程、机电安装、装饰装修、系统集成及相应的附属工程（以下统称“工程”）。

2.工期与进度

承包方应按照双方约定的工程进度计划，确保工程在合同约定的工期内完成。

3.合同价格与支付方式

本工程合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），支付方式按照本合同附件一的约定执行。

4.保密条款

双方对于在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术资料等应予以严格保密。

5.违约责任

双方应严格履行本合同约定的义务，违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。

（以下条款以此类推，直至完成所有条款的撰写）。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、发包方的权利与义务：

1.权利：

-有权监督、检查承包方的施工质量和进度；

-在合同约定的范围内，对工程提出变更要求；

-按照合同约定，对未按约定完成工程的部分拒绝支付相应款项；

-在合同约定的条件下，有权解除合同。

2.义务：

-提供工程建设的土地使用权、立项文件等相关手续；

-按照合同约定及时支付合同款项；

-提供施工所需的技术资料、设计图纸等；

-协助承包方办理施工所需的各类政府审批手续；

-对工程中发生的不可抗力事件提供必要的支持和帮助。

二、承包方的权利与义务：

1.权利：

-按照合同约定获得工程款项；

-在发生工程变更时，有权要求发包方提供相应的补充合同或协议；

-在合同约定的范围内，对工程进度、质量等进行自主管理；

-在发生不可抗力事件时，有权要求延长工期。

2.义务：

-按照合同约定，确保工程的质量、进度和安全；

-严格按照设计图纸、技术规范和施工标准进行施工；

-及时向发包方报告工程进度、质量和安全问题；

-对施工现场进行安全管理，确保施工人员的人身安全和工程设施的完好；

-在工程变更时，按照约定的程序与发包方协商解决；

-工程完工后，按照约定提供保修服务。

合作方式：

1.双方应保持密切沟通，确保信息传递的及时性和准确性；

2.双方应共同参与工程重要节点的验收工作，确保工程质量符合约定；

3.在合同执行过程中，如遇到问题，双方应积极协商，共同寻求解决方案；

4.双方应共同遵守合同约定，确保合同的顺利执行。

双方同意，在合同执行过程中，如有一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。同时，双方应遵循诚信、公平的原则，共同维护合同的严肃性和权威性。

（以上内容详述了双方在合同执行过程中的权利、义务及合作方式，以下内容将继续阐述其他关键条款。）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。除非双方在合同到期前达成书面续约协议，否则本合同到期后将自动终止。

二、合同的变更

1.任何一方要求变更合同的，应向对方提出书面变更请求，明确变更的内容、原因和预期效果。

2.变更请求经双方协商一致并签署书面变更协议后生效，变更协议为本合同的组成部分。

3.若变更导致工程费用增减、工期延长或其他重大影响的，双方应按照变更协议的约定调整合同价格、工期等。

三、合同的解除

1.双方同意，以下情况下，一方有权书面通知另一方解除合同：

-对方严重违反本合同的任何条款，经催告后仍未改正的；

-因不可抗力事件导致合同无法履行，且双方无法达成一致意见的；

-双方协商一致解除合同。

2.合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除的善后事宜。

四、终止条件

本合同在以下情况下终止：

-合同有效期届满且双方未达成续约协议；

-双方按照约定解除合同；

-法律规定的其他终止情形。

五、争议解决机制

1.双方在合同执行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地所在地的人民法院提起诉讼。

3.双方同意，争议解决过程中，除争议部分外，其他合同条款继续有效，双方应继续履行。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，如发生争议，提交至合同签订地所在地的人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以上内容详细说明了合同的有效期限、变更、终止条件、争议解决机制、法律适用和管辖法院以及合同效力等关键条款。）

合同签署部分：

兹确认，以下双方已充分理解并同意本合同的所有条款，包括但不限于合同的有效期限、双方的权利与义务、合同的变更与终止条件、争议解决机制、法律适用和管辖法院等。

发包方（甲方）：

名称：____________________

地址：____________________

授权代表：________________

职务：____________________

联系电话：________________

盖章位置：________________

签署日期：____年____月____日

承包方（乙方）：

名称：____________________

地址：____________________

授权代表：_