出国工程合同模板

出国工程合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.发包方需进行国外某工程项目（以下简称“工程”）的建设，并愿意委托承包方承担该工程的设计、施工、调试等工作；

2.承包方具备承担该工程的能力，并愿意接受发包方的委托。

经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________

2.工程地点：__________________

3.工程内容：__________________

4.工程规模：__________________

5.工程投资：人民币__________________元整（大写：__________________）

二、合同工期

1.合同工期自本合同生效之日起计算，共计__________________个月；

2.工期延误责任及赔偿：因承包方原因造成工期延误，每延误一日，应向发包方支付人民币__________________元整（大写：__________________）的违约金。

三、工程款项

1.工程款支付方式：__________________

2.工程款支付比例：__________________

3.工程款支付时间：__________________

四、工程质量管理

1.承包方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求；

2.工程质量验收：工程竣工后，双方应共同组织验收，验收合格后方可交付使用。

五、工程安全管理

1.承包方应严格按照国家有关安全生产法律法规进行施工，确保施工现场安全；

2.发生安全事故，双方应立即采取有效措施，并依法承担相应责任。

六、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；

2.保密期限自本合同签订之日起至工程竣工交付使用之日起__________________年。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同履行完毕或任何一方违约致使合同无法继续履行时，本合同自动终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸；

2.工程施工图纸；

3.工程设备清单；

4.工程施工组织设计；

5.工程质量标准；

6.工程安全生产规定。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

第三方（以下简称“监理方”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.发包方需进行国外某工程项目（以下简称“工程”）的建设，为确保工程质量和进度，特委托监理方进行全程监理；

2.承包方具备承担该工程的能力，并愿意接受发包方的委托，同时接受监理方的监督管理；

3.为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________

2.工程地点：__________________

3.工程内容：__________________

4.工程规模：__________________

5.工程投资：人民币__________________元整（大写：__________________）

二、监理方职责

1.监理方应按照国家有关工程质量、安全生产、环境保护等法律法规及本合同约定，对工程实施全过程监理；

2.监理方应配备具备相应资质的监理人员，对施工现场进行定期巡查，确保工程质量和进度；

3.监理方应定期向发包方提交监理报告，对工程进度、质量、安全等方面进行评估，并提出改进建议。

三、承包方职责

1.承包方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量达到设计要求；

2.承包方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因承包方原因造成工期延误，每延误一日，应向发包方支付人民币__________________元整（大写：__________________）的违约金；

3.承包方应积极配合监理方的工作，及时整改监理方提出的问题。

四、甲方权益

1.甲方有权要求承包方提供工程设计、施工、调试等阶段的资料，并对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查；

2.甲方有权要求监理方对工程进行全程监理，确保工程质量达到设计要求；

3.甲方有权根据监理方的报告和评估结果，对工程进行验收，验收合格后方可交付使用；

4.甲方有权要求承包方承担因工程质量问题导致的维修、加固等费用。

五、违约及限制条款

1.承包方如违反合同约定，造成工期延误、工程质量不合格等违约行为，应向甲方支付违约金；

2.监理方如未按照合同约定履行监理职责，造成工程质量、安全事故等后果，应承担相应责任；

3.乙方在施工过程中，未经甲方同意，不得擅自改变工程设计、施工方案；

4.乙方在施工过程中，应遵守当地法律法规，不得损害他人合法权益。

六、合同生效与终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效；

2.本合同履行完毕或任何一方违约致使合同无法继续履行时，本合同自动终止。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.工程设计图纸；

2.工程施工图纸；

3.工程设备清单；

4.工程施工组织设计；

5.工程质量标准；

6.工程安全生产规定。

第三方介入的意义和目的在于确保工程质量和进度，降低甲方风险，提高工程效益。甲方为主导的目的和意义在于确保工程按照预期目标完成，维护自身合法权益，实现投资回报最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

第三方（以下简称“监理单位”）：

名称：__________________

住所：__________________

法定代表人：__________________

联系电话：__________________

鉴于：

1.业主计划在其所属区域建设一栋办公楼（以下简称“项目”），需委托施工单位进行施工，并聘请监理单位进行质量、进度和安全的监督；

2.施工单位具备承担该项目的施工能力，并愿意接受业主的委托，同时要求监理单位提供专业监理服务；

3.为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________________

2.项目地点：__________________

3.项目内容：__________________

4.项目规模：__________________

5.项目投资：人民币__________________元整（大写：__________________）

二、监理单位职责

1.监理单位应按照国家有关工程建设标准、规范和合同约定，对项目实施全过程监理；

2.监理单位应配备具备相应资质的监理人员，对施工现场进行定期巡查，确保项目质量、进度和安全；

3.监理单位应定期向业主和施工单位提交监理报告，对项目进度、质量、安全等方面进行评估，并提出改进建议。

三、施工单位职责

1.施工单位应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保项目质量达到设计要求；

2.施工单位应按照合同约定的时间节点完成项目，如因施工单位原因造成工期延误，每延误一日，应向业主支付人民币__________________元整（大写：__________________）的违约金；

3.施工单位应积极配合监理单位的工作，及时整改监理单位提出的问题。

四、乙方权益

1.乙方有权要求业主提供完整的设计图纸、技术资料和相关文件，确保施工顺利进行；

2.乙方有权要求监理单位对施工过程中的质量问题进行及时处理，避免影响施工进度；

3.乙方有权在施工过程中，根据实际情况调整施工方案，但需提前向业主和监理单位报告并取得同意；

4.乙方有权要求业主按照合同约定支付工程进度款，并有权对未按时支付的款项要求利息补偿。

五、甲方违约及限制条款

1.业主如未按照合同约定提供设计图纸、技术资料和相关文件，或未按时支付工程进度款，应向乙方支付违约金；

2.业主如擅自变更设计或施工方案，导致工期延误或增加工程成本，应承担相应的责任；

3.业主如未在规定时间内完成验收，应承担由此造成的工期延误和额外费用；

4.业主在项目施工过程中，不得无故要求施工单位停工或改变施工计划。

六、合同生效与终止

1.本合同自三方签字盖章之日起生效；

2.本合同履行完毕或任何一方违约致使合同无法继续履行时，本合同自动终止。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先