




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第第页技术合同认定登记及税务办理相关业务培训通知技术合同认定登记及税务办理相关业务培训通知各有关单位:为推动开发区科技创新的发展进程,实现保增长、促发展的工作目标,北京技术市场管理办公室特订立了“20**年北京技术市场百场宣传行动计划”。为使该项行动顺利开展,加强开发区内企业对北京市技术市场政策的了解,北京技术交易促进中心技术合同登记处亦庄分部将于7月8日举办技术合同认定登记政策解读座谈会。届时,将邀请北京技术市场管理办公室领导就技术合同认定中的相关政策、办理流程进行解析,同时还邀请开发区地税负责人讲解与企业相关的税法优惠政策,并与企业代表直接面对沟通。请相关单位乐观参加,并于7月7日前将参会回执反馈。会议布置:1.开发区地税领导讲解企业相关的优惠政策2.北京技术市场管理办公室唐学曾:北京技术市场相关政策;3.北京技术市场管理办公室张平:技术合同登记流程及注意事项;4.与会代表与专家进行沟通互动。时间:20**年7月8日上午9:30地方:中和街14号(汇龙森一园)B座四层会议室联系人:田悦联系电话:51029992传真:51029910Email:[emailprotected]北京技术交易促进中心亦庄分部汇龙森科技园二00九年七月二日回执表单位姓名职务联系方式Email注:请务必于7月7日前将回执填好并返回到指定联系方式。感谢合作!篇2:技术合同认定登记及税务办理相关业务培训通知技术合同认定登记及税务办理相关业务培训通知各有关单位:为推动开发区科技创新的发展进程,实现保增长、促发展的工作目标,北京技术市场管理办公室特订立了“20**年北京技术市场百场宣传行动计划”。为使该项行动顺利开展,加强开发区内企业对北京市技术市场政策的了解,北京技术交易促进中心技术合同登记处亦庄分部将于7月8日举办技术合同认定登记政策解读座谈会。届时,将邀请北京技术市场管理办公室领导就技术合同认定中的相关政策、办理流程进行解析,同时还邀请开发区地税负责人讲解与企业相关的税法优惠政策,并与企业代表直接面对沟通。请相关单位乐观参加,并于7月7日前将参会回执反馈。会议布置:1.开发区地税领导讲解企业相关的优惠政策2.北京技术市场管理办公室唐学曾:北京技术市场相关政策;3.北京技术市场管理办公室张平:技术合同登记流程及注意事项;4.与会代表与专家进行沟通互动。时间:20**年7月8日上午9:30地方:中和街14号(汇龙森一园)B座四层会议室联系人:田悦联系电话:51029992传真:51029910Email:[emailprotected]北京技术交易促进中心亦庄分部汇龙森科技园二00九年七月二日回执表单位姓名职务联系方式Email注:请务必于7月7日前将回执填好并返回到指定联系方式。感谢合作!篇3:加工承揽合同纠纷案看民事诉讼证据的认定从一件加工承揽合同纠纷案看民事诉讼证据的认定一、基本案情1998年1月某霓虹灯厂与某广告公司签订了加工承揽合同。合同规定:广告公司委托霓虹灯厂制作一个大厦的霓虹灯广告牌一块;完工日期为1998年3月6日;工程总造价为384283元;付款方式为合同签订后预付总造价的50%,完工验收后总造价的45%于7日内付清,扣留5%为保修款,一年后付清;霓虹灯厂需严格按广告公司供应的施工图和效果图施工,如有更改,需双方签字认可;违约将按工程总造价的30%赔付;延误工期一天将罚款工程总额的1%。合同签订后,广告公司给付霓虹灯厂工程款19万元,又于1998年7月给付霓虹灯厂5万元,余款未付。XX年6月霓虹灯厂起诉广告公司。霓虹灯厂诉称:合同签订后,因被告未及时供应广告牌的施工图纸,致使原告不能及时施工。后经原告多次催赶,被告才于1998年3月末交付施工图纸。当原告于4月末完成广告牌的主体框架时,因大厦中的客户提出影响其采光,致使施工停止。以后经被告、大厦及客户三方协商全都,并要求原设计人对广告牌效果图进行了更改设计。被告于6月中旬将更改后的图纸交予原告,原告按新的图纸进行了重新施工,于7月初完工。完工后,被告又支出了5万元,其余欠款经原告多次催要未果,故诉致法院要求其支出所欠工程款144283元,并支出滞纳金。被告方广告公司辩称:我公司依合同商定将图纸供应给原告,但原告擅自对图纸进行更改,且延误了工期,完成后的广告牌与合同商定不符,小了100平米,故余款不应支出。在庭审中,霓虹灯厂为证明延迟开工责任归属,向法庭提交了由广告公司的经办人吴某找的效果图设计人及施工图设计人的证言,证明图纸设计完成的时间及施工中心更改图纸是应广告公司吴某的要求而改的。霓虹灯厂还向法庭提交了施工图纸,证明该图纸上注明的完成设计的时间为1998年3月,及更改前后的效果图纸各一张。广告公司为证明其损失和延迟完工时间及责任,向法庭提交了大厦发给广告公司的函,证明霓虹灯厂完工日期为1998年11月末;效果图复印件;吴某证明效果图的更改未经其同意的证言。对以上证据法院以当事人双方相互否定而未经核实推断,均予以否定。但对未按合同商定时间完工的责任却以实际完工的时间认定“霓虹灯厂未按合同商定时间完成制作任务,属违约行为”。二、对双方向法庭提交证据的分析(一)、对于广告公司提交的效果图复印件及广告公司吴某的证言,依据最高人民法院1998年发布的《关于民事经济审判方式改革问题的若干规定》第二十八条规定:“下列证据,不能单独作为认定案件事实的依据:1.未成年人所作的与其年龄和智力情形不相当的证言;2.与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该当事人有利的证言;3没有其他证据印证并有疑点的视听资料;4.无法与原件、原物核对的复印件、复制品。”对于效果图的复印件,首先其只是复印件,而且未与原件核对;其次,对方当事人对该复印件不予认可。因此该证据应为无效证据。对于吴某的证言,因其是本单位的工作人员,属于本案的利害关系人,而且该证言证明的内容对本单位有利,因此这一证据也应属无效证据;对于大厦发给广告公司的函,经调查属于伪证,该证据也属无效。对这些证据法院不予认定是正确的。(二)、对于霓虹灯厂向法庭提交的广告效果图设计人及施工图设计人的两份证言、施工图及效果图的原件等证据,从前面提到的可以看出,首先,在设计阶段,是广告公司的吴某找到的两个设计人,要求他们进行设计的。这两个人与霓虹灯厂没有任何利害关系;其次,效果图设计人与施工图设计人是互不相识的,他们均是吴某分别找到的。但是两个人证明接到任务、完成设计并交出设计图的时间及与施工图纸上标注的设计时间是相吻合的,而且两个人均证明更改图纸是应广告公司吴某的要求而改的。从以上这些情况来综合分析推断霓虹灯厂向法庭提交的证据,笔者认为:依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第三款:“人民法院应当依照法定程序,全面地、客观地审审核实证据。”之规定,法院在审查认定证据时应当全面、客观的,应当判别证据的真伪,确定其效力,不应仅以一方当事人对另一方当事人供应的证据予以否定为条件而排斥另一方当事人的有效证据,也不应在证据经核实即能证明延迟完工责任事实的情况下,以举证不能归责。以上霓虹灯厂供应的证据,第一,证人与被证人不存在利害关系,第二,证人之间、证人与图纸之间证明的情况相吻合,第三,经对两个图纸的设计人进行调审核实,他们的证言均是属实的。综上这些情况足以反映出霓虹灯厂供应的证据是客观真实的,具备认定霓虹灯厂未定时完成制作任务,是由于广告公司拖延开工日期及中心又更改图纸造成的,因此霓虹灯厂供应的这些证据应当被接受。原审判决认定霓虹灯厂违约延期完工,是违反法律规定和没有事实依据的。诚然,在我国的民事诉讼程序中,对证据力的认定紧要由法官的自由裁量权而产生的内心确信程度来决议。这种程度是主观的和抽象的,但是认定证据标准的依据应当是客观的,认定证据的内容也应当是实在的、客观的、真实的。这就
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024质检员考试复习试题及答案
- 2025年小学语文生动练习试题及答案
- 2025年小学一年级语文革新试题及答案
- 计算机基础基础知识提升技巧试题及答案
- 2024年古代文学史理论试题及答案
- 如何制定宠物营养计划考题及答案
- 汽车美容师团队发展策略试题及答案
- 小学六年级语文理解能力测验题及答案
- 汽车美容行业品牌建设知识试题及答案
- 旅游项目进度表
- 空调施工组织设计方案
- DB11∕T 365-2016 钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程
- (新版)精益化管理知识应知应会考试题库500题(含答案)
- 二十届三中全会精神知识竞赛试题及答案
- 对称性花纹色织物劈花设计
- 《低空航空器起降点基础设施配置技术要求》(征求意见稿)
- 四年级语文国测复习试题有答案
- 天燃气工程管道施工组织设计及方案2
- 浙江省宁波市北仑区2023-2024届八年级下册期中数学模拟试题(附答案)
- 2024-2030年中国甜菜收获机行业市场发展趋势与前景展望战略分析报告
- 质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件
评论
0/150
提交评论