2024建筑工程施工协议样式

2024通用型建筑工程施工协议样式版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式及进度3.4价款支付时间及条件第四条工程质量4.1工程质量标准4.2质量保证措施4.3质量验收程序4.4质量争议的处理第五条工程进度5.1施工期限5.2进度计划及要求5.3工期延误的处理第六条材料及设备6.1材料及设备供应6.2材料及设备验收6.3材料及设备质量标准第七条施工安全7.1安全措施及要求7.2安全事故的处理第八条知识产权8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖法院第十二条合同的变更和解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件第十三条合同的终止13.1合同终止条件13.2合同终止后的处理第十四条其他条款14.1合同的生效14.2合同的份数14.3合同的修改和补充14.4合同的解除和终止14.5双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司甲方地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司乙方地址：×××市×××路×××号第二条工程概况2.1工程名称：×××通用型建筑工程2.2工程地点：×××市×××路×××号2.3工程规模：根据附件一《工程概况》所述2.4工程内容：根据附件一《工程概况》所述2.5工程预算：根据附件二《工程预算》所述第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××万元（大写：玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格调整条件：双方约定，在工程进度达到50%时，如有必要，可对工程预算进行调整，具体调整方式由双方另行商定。3.3付款方式及进度：（1）预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%；（2）进度款：工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）质保期满后，甲方支付乙方工程总价的10%。3.4价款支付时间及条件：按照本合同第三条规定的时间和条件支付。第四条工程质量4.1工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求，详见附件三《工程质量标准》4.2质量保证措施：乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.3质量验收程序：工程验收分为中间验收和竣工验收，具体程序由双方另行商定。4.4质量争议的处理：如双方在工程质量上发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条工程进度5.1施工期限：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，详见附件四《施工期限》5.2进度计划及要求：乙方应按照附件四《施工期限》约定的时间节点完成工程施工。5.3工期延误的处理：如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金；如非乙方原因导致工期延误，双方可协商调整工期。第六条材料及设备6.1材料及设备供应：甲方负责提供工程所需的材料及设备，详见附件五《材料及设备供应》6.2材料及设备验收：乙方对甲方提供的材料及设备进行验收，如有质量问题，甲方负责更换或修复。6.3材料及设备质量标准：符合国家及行业相关标准和要求，详见附件六《材料及设备质量标准》第八条知识产权8.1知识产权归属：双方同意，工程设计、施工方法、工艺流程、技术秘密等成果归甲方所有，乙方应予以保密，并不得在任何场合泄露或使用。8.2侵权责任：如乙方在施工过程中侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部侵权责任；如甲方侵犯第三方知识产权，由甲方承担全部责任。第九条保密条款9.1保密内容：本合同及合同附件中的所有信息，包括但不限于工程设计、施工方法、工艺流程、技术秘密等。9.2保密期限：自本合同签订之日起至工程竣工交付之日止。9.3违约责任：如乙方泄露或使用甲方保密信息，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；如甲方泄露或使用乙方保密信息，甲方应承担相应的法律责任。第十条违约责任10.1甲方违约责任：甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。10.2乙方违约责任：乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖法院：本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十二条合同的变更和解除12.1合同变更条件：合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方可协商一致进行变更。12.2合同解除条件：任何一方违反合同约定，致使合同无法履行，对方有权解除合同。第十三条合同的终止13.1合同终止条件：本合同履行完毕，双方权利义务终止。13.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求将工程交付，并办理相关手续。第十四条其他条款14.1合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同的修改和补充：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.4合同的解除和终止：如双方约定解除或终止合同，应签订解除或终止协议，并办理相关手续。14.5双方约定的其他事项：双方在本合同履行过程中如有其他约定，应以书面形式补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程概况》详细描述工程的基本信息，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容等。附件二：《工程预算》详细列出工程的总预算，包括材料费、人工费、设备费等各项费用的详细清单。附件三：《工程质量标准》详细列出工程的质量标准，包括材料、施工、验收等各个环节的质量要求。附件四：《施工期限》详细列出工程的施工期限，包括各阶段工程的开始和结束时间。附件五：《材料及设备供应》详细列出甲方应提供的材料和设备的名称、数量、规格等。附件六：《材料及设备质量标准》详细列出材料和设备的质量要求，包括质量标准、验收标准等。说明二：违约行为及责任认定：甲方违约行为：1.未按约定时间支付预付款、进度款或工程验收合格款。2.未按约定提供材料及设备，或提供的材料及设备不符合质量要求。3.未按约定履行合同其他义务。乙方违约行为：1.未按约定时间完成工程施工。2.工程质量不符合约定的质量标准。3.未按约定保密甲方提供的保密信息。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的金额或比例进行赔偿。2.损失赔偿：根据甲方实际损失进行赔偿，包括直接损失和间接损失。3.工期延误：按照违约方应承担的违约金比例计算工期延误损失。示例说明：若甲方未按约定时间支付预付款，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付违约金；若乙方未按约定时间完成工程施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并按合同约定的比例计算工期延误损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲方与乙方之间达成的关于建筑工程施工的协议。2.甲方：指合同中作为工程发包方的公司。3.乙方：指合同中作为工程承包方的建筑工程有限公司。4.工程：指合同中约定的建筑工程项目