委托施工合同书样本

合同编号：__________委托施工合同书甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程预算：_______元（大写：__________元整）5.工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、甲方的权利和义务1.甲方应向乙方提供施工所需的相关资料、图纸等，确保乙方可正常进行施工。2.甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖欠或延迟支付。3.甲方应负责施工现场的安全，确保乙方人员的人身安全。4.甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，包括但不限于规划、环保、消防等。5.甲方应按合同约定接收并验收乙方完成的工程。三、乙方的权利和义务1.乙方应按照甲方的要求，按照约定的标准和质量完成施工。2.乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。3.乙方应保证施工过程中的人员安全，避免因施工造成人员伤亡。4.乙方应承担施工过程中的所有税费、费用。5.乙方应按合同约定提供相关施工资料、验收报告等。四、合同价款及支付方式1.合同总价款为：_______元（大写：__________元整）。2.甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方工程总价的__%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的__%；（3）剩余的__%作为质量保证金，在工程保修期满后__日内支付。五、工程验收1.工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，自检合格后通知甲方进行验收。2.甲方应在收到乙方验收通知后的__日内进行验收，并将验收结果通知乙方。3.如甲方在约定的时间内未进行验收，视为验收合格。4.如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后的__日内向乙方提出，并提供详细的事宜。5.乙方应在收到甲方异议后的__日内进行整改，并重新提交验收。六、保修1.乙方对完成的工程提供__年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应及时进行修复或更换。2.质保期内，乙方应定期对工程进行检查和维护，确保工程的正常使用。七、违约责任1.如乙方未按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的__%。2.如甲方未按照约定的时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应支付工程款的__%。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确工程概况：在合同中详细描述工程名称、工程地点、工程内容、工程预算和工程工期，以避免日后因双方对工程理解不一致而产生纠纷。2.明确双方权利和义务：在合同中详细规定甲乙双方的权利和义务，如甲方应提供的资料、支付工程款的时间和方式，乙方应完成的施工、保证工期等，以确保双方履行合同义务。3.明确合同价款及支付方式：在合同中详细规定合同价款及支付方式，包括预付款、进度款和质量保证金的支付时间和比例，以避免因支付问题产生的纠纷。4.明确工程验收和保修条款：在合同中详细规定工程验收的时间、程序和标准，以及保修期限和保修服务的内容，以确保工程质量和后期服务的保障。5.明确违约责任：在合同中详细规定违约金的比例和计算方式，以及违约责任的承担方式，以约束双方履行合同义务。6.明确争议解决方式：在合同中明确约定争议解决的方式，包括协商解决和诉讼解决，以及诉讼的管辖法院，以避免合同履行过程中产生的争议无法解决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称，包括《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。2.委托方：是指在合同中委托他人为自己办理某项事务的一方，也称为委托人。3.受托方：是指在合同中接受他人委托为自己办理某项事务的一方，也称为受托人。4.工程款：是指甲方根据合同约定支付给乙方的施工报酬，包括预付款、进度款和质量保证金等。5.违约金：是指一方违反合同约定应向另一方支付的赔偿金，用以约束双方履行合同义务。6.质保期：是指乙方对完成的工程提供一定期限的质量保证，在此期限内如出现质量问题，乙方应负责修复或更换。7.争议解决：是指当合同履行过程中双方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为施工方：补充条款：由于甲方为政府部门，乙方应严格遵守政府的相关规定和标准，按照政府的要求进行施工。同时，甲方应按照政府的相关规定，及时向乙方支付工程款，确保乙方的施工进度。附件列表：政府部门的批准文件、施工许可证等。2.甲方为房地产公司，乙方为装修公司：补充条款：由于甲方为房地产公司，乙方为装修公司，双方应明确装修的标准和质量要求，以及装修的材料品牌和型号。同时，甲方应按照约定的时间支付工程款，确保乙方的施工进度。附件列表：房屋设计图纸、装修材料清单等。3.甲方为个人，乙方为家装施工队：补充条款：由于甲方为个人，乙方为家装施工队，双方应充分沟通甲方的个性化需求，如颜色搭配、风格选择等。同时，甲方应按照约定的时间支付工程款，确保乙方的施工进度。附件列表：家装设计图纸、施工进度计划等。4.甲方为国有企业，乙方为施工总包单位：补充条款：由于甲方为国有企业，乙方为施工总包单位，双方应严格按照国家相关法律法规和国有企业内部管理规定进行施工。同时，甲方应按照约定的时间支付工程款，确保乙方的施工进度。附件列表：国有企业的审