建设工程施工合同担保保证协议书样式

合同编号：__________建设工程施工合同担保保证协议书甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订《建设工程施工合同》（合同编号：__________），现就乙方按合同约定履行合同义务提供担保保证事宜，达成如下协议：一、担保方式1.乙方同意以其在施工期间完成的工程及工程价款作为担保，保证按照《建设工程施工合同》的约定履行各项义务。2.乙方同意将合同约定的质保金作为担保，直至工程验收合格并办理完毕工程结算手续。二、担保范围1.乙方未按《建设工程施工合同》约定的时间、质量、安全标准完成工程，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.乙方未按《建设工程施工合同》约定的期限办理工程结算手续，应支付的逾期付款违约金。3.乙方在施工过程中违反法律法规、合同约定，导致工程停工、罚款等损失，乙方应承担相应责任。三、担保期限1.乙方提供的担保期限自《建设工程施工合同》签订之日起至工程验收合格并办理完毕工程结算手续之日止。2.在担保期限内，乙方如发生违约行为，甲方有权依据本协议及《建设工程施工合同》的约定，扣除相应金额的质保金作为违约金。四、担保解除1.乙方按照《建设工程施工合同》约定完成工程，并办理完毕工程结算手续后，甲方应及时解除对乙方的担保限制。2.乙方提前履行完毕合同义务，经甲方同意，可以提前解除担保限制。五、争议解决如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以方便日后查询和管理。2.甲方和乙方信息：准确填写甲方和乙方的名称、地址和联系方式，确保双方之间的沟通畅通。3.担保方式：明确双方约定的担保方式，确保担保的合法性和有效性。4.担保范围：详细列出乙方应承担的担保范围，包括违约赔偿、逾期付款违约金等，避免后续因责任不清而产生纠纷。5.担保期限：准确填写担保期限的起止时间，确保双方对担保期限有清晰的认识。6.担保解除：明确双方约定解除担保的条件和程序，避免因解除条件不明确而产生纠纷。7.争议解决：选择合适的争议解决方式，如友好协商或向法院提起诉讼，确保在发生争议时能够得到有效解决。关键词语的法律名词解释：1.担保：担保是指债务人或第三人为债务人履行债务而提供的财产或信用保证。2.质保金：质保金是指承包人在履行合同过程中，为确保工程质量、安全、进度等义务的履行而留存的一部分工程价款。3.违约金：违约金是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的违约责任。4.争议解决：争议解决是指通过法律手段，促使双方解决合同履行过程中发生的纠纷。5.友好协商：友好协商是指双方在平等、自愿的基础上，通过沟通、协商解决合同履行过程中的问题。6.管辖权：管辖权是指法院对特定案件进行审判的权力。应用场合：1.甲方为政府机关或公共机构，乙方为私营企业或个人。补充条款：甲方应确保合同的合法性和符合相关政策法规要求，乙方应遵守政府机关或公共机构的规章制度。2.甲方为大型企业，乙方为小型或中型企业。补充条款：甲方应给予乙方合理的业务指导和技术支持，帮助乙方提高施工质量和效率。3.甲方为房地产开发商，乙方为施工总承包商。补充条款：甲方应按照约定的时间表提供施工场地和施工所需的资料，乙方应确保工程按时完成并达到约定的质量标准。4.甲方为国有企业，乙方为外资企业。补充条款：甲方应遵守国家对外资企业的相关法律法规，保护乙方的合法权益，乙方应遵守中国的法律法规和国有企业的规章制度。5.甲方为个人业主，乙方为家庭装修施工队。补充条款：甲方应提供准确的装修需求和预算，乙方应按照约定的时间和质量完成装修工程。附件列表：1.建设工程施工合同原件2.乙方施工资质证明文件3.工程设计图纸和施工图纸4.工程材料