装修施工合同及预算2024年

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：详见附件《装修施工项目明细表》。1.4工程预算：双方确认的装修工程总预算为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。二、合同工期2.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。2.2乙方若因特殊情况无法按时完工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。延期天数以甲方书面同意的为准。三、合同价款及支付方式3.1双方确认的装修工程总预算为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2甲方支付乙方工程款分三次进行：（1）合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程预算的40%。3.3乙方如需甲方支付其他费用，应提前向甲方提出书面申请，甲方确认后予以支付。四、工程质量及验收4.1乙方应按照约定的工程内容、质量标准、施工工艺进行施工。4.2工程验收分为中间验收和竣工验收。中间验收在工程进度达到50%时进行，竣工验收在工程完工后进行。4.3验收不合格的工程，乙方应负责整改，直至达到约定标准。整改产生的费用由乙方承担。五、违约责任5.1乙方如未按约定时间完成工程，应按违约金的形式向甲方支付赔偿，违约金为工程预算的2%。5.2甲方如未按约定时间支付工程款，应按违约金的形式向乙方支付赔偿，违约金为应支付工程款的2%。六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完工程款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同内容及其法律后果。2.合同中涉及的工程内容、质量标准、施工工艺等，应以书面形式明确约定，避免产生歧义。3.双方应按照约定的时间和金额支付工程款，避免逾期支付或不足支付的情况发生。4.工程验收过程中，如发现质量问题，应及时提出并协商解决，确保工程质量符合约定标准。5.如有违约行为，应按照合同约定承担违约责任，避免因违约导致损失。解决办法：1.双方发生争议时，应尝试友好协商解决，以达到双方满意的结果。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。3.在诉讼过程中，双方应按照法律规定和法院的要求，提供相关证据，以便法院查明事实，分清是非。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整当事人之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动关系的法律规范总称，包括建筑设计、施工、监理、验收等方面的规定。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，按照约定向对方支付的金钱。4.管辖权：是指法院对某一案件进行审判的权力，根据我国法律规定，一般由被告所在地或者合同履行地法院管辖。5.司法程序：是指当事人通过法院解决争议的程序，包括起诉、答辩、审理、判决等环节。特殊应用场合：1.甲方为样板间或租赁房屋进行装修，乙方需在合同中明确装修后的产权归属及拆移费用。补充条款：如甲方为租赁房屋进行装修，乙方应在合同中明确装修物的产权归属及拆移费用承担。若装修完毕后甲方决定不租赁该房屋，乙方负责将装修物按约定方式移除，并承担相应费用。附件：租赁合同复印件2.甲方为特定功能空间进行装修，如健身房、办公室等，乙方需在合同中明确功能区域的使用要求和标准。补充条款：双方应在合同中明确特定功能空间的使用要求和标准，确保装修后的场地满足甲方需求。如乙方未能按照约定完成装修，导致甲方无法正常使用功能区域，乙方应承担相应责任。附件：功能区域使用要求及标准说明3.甲方对工期有特殊要求，需在合同中明确违约金的计算方式。补充条款：双方应在合同中约定工期延误的违约金计算方式。如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按约定的违约金比例要求乙方支付赔偿。附件：工期延误违约金计算公式说明4.甲方对工程质量有特殊要求，需在合同中明确质量保证期及保修责任。补充条款：双方应在合同中明确工程质量保证期及保修责任。如乙方未能在保证期内修复质量问题，甲方有权要求乙方支付额外赔偿。附件：工程质量保证期及保修责任说明5.甲方对材料品牌及采购有特殊要求，需在合同中明确材料品牌及采购责任。补充条款：双方应在合同中明确材料品牌及采购责任。如乙方未能按照约定采购材料，甲方有权要求乙方承担相应责任。附件：材料品牌