2024建设工程承包合同范文_第1页
2024建设工程承包合同范文_第2页
2024建设工程承包合同范文_第3页
2024建设工程承包合同范文_第4页
2024建设工程承包合同范文_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________合同各方:甲方:名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:_____________________乙方:名称:________________________地址:________________________联系人:______________________联系电话:_____________________鉴于甲方为建设工程的需要,委托乙方进行相关工程的承包,双方经充分协商,达成如下协议:第一条工程内容1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程质量标准:________________第二条工程价款2.1工程总价款为人民币(大写):__________________元整(小写):__________________元。2.2付款方式及进度:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方工程总价的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方工程总价的剩余40%。第三条工期3.1工程预计开工日期为:____年____月____日;3.2工程预计竣工日期为:____年____月____日;3.3乙方如因特殊情况需延长工期,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可延长。第四条乙方义务4.1乙方应按照约定的工程内容、质量标准、工期完成工程;4.2乙方应保证工程质量,确保工程安全,不得发生安全事故;4.3乙方应按照约定的付款进度向甲方收取工程价款;4.4乙方应承担因自身原因造成的工程损失及追加工程价款。第五条甲方义务5.1甲方应按照约定的付款进度向乙方支付工程价款;5.2甲方应提供施工所需的场地、资料、设备等,确保工程顺利进行;5.3甲方应协助乙方解决施工过程中的有关问题,确保工程按期完成;5.4甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予补偿。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工程内容、质量标准、工期完成工程的,甲方有权要求乙方承担违约责任;6.2甲方未按照约定的付款进度向乙方支付工程价款的,乙方有权要求甲方承担违约责任;6.3双方因履行合同发生纠纷的,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;7.3本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____________________注意事项:1.确保合同各方信息填写准确无误,包括名称、地址、联系人和联系电话等。2.工程内容、工程地点、工程规模和工程质量标准等关键信息应详细明确,以免产生歧义。3.工程价款的支付方式和进度应严格按照约定执行,避免延误或提前支付。4.工期应根据实际情况合理规划,确保工程按期完成。5.乙方应遵守合同约定的义务,保证工程质量和安全。6.甲方应按时支付工程价款,并提供施工所需的支持和协助。7.若发生违约行为,应及时沟通协商,采取相应的违约责任措施。8.在履行合同过程中,如发生纠纷,应通过友好协商解决,协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:1.对于信息填写错误,应及时更正并重新签订合同。2.对于工程内容、工程地点、工程规模和工程质量标准等关键信息的歧义,可以通过进一步协商或聘请专业人员进行解释澄清。3.对于工程价款支付方式和进度的延误或提前支付,可以通过双方协商调整支付计划,确保合同的履行。4.对于工期的延误,乙方可以提前向甲方提出申请,经甲方同意后可适当延长工期。5.对于乙方违反合同义务,甲方可以要求乙方承担违约责任,如赔偿损失或追加工程价款。6.对于甲方未按时支付工程价款,乙方可以要求甲方承担违约责任,如支付滞纳金或赔偿损失。7.对于合同纠纷,应通过友好协商解决,协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指委托乙方进行工程承包的一方,通常为建设工程的需求方。2.乙方:指承担工程承包的一方,通常为建设工程的实施方。3.工程内容:指乙方根据合同约定应完成的工程任务和项目。4.工程地点:指工程实施的地点和位置。5.工程规模:指工程的大小、面积、体积等规模指标。6.工程质量标准:指工程的质量要求,包括材料、工艺、功能等方面的标准。7.工程价款:指乙方完成工程应得的报酬和支付金额。8.工期:指工程预计的开工日期和竣工日期之间的时间段。9.违约责任:指一方未履行合同义务或履行不符合约定时,应承担的法律责任,包括赔偿损失、支付违约金等。10.合同纠纷:指合同双方在履行合同过程中发生的争议和纠纷。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、装修装饰等。2.适用于委托第三方进行工程承包的情况。3.适用于双方协商一致,明确工程内容、质量标准、工期等要求的情况。4.适用于需要明确违约责任及解决纠纷方式的建设工程合同。补充条款:1.工程变更条款:如工程内容、工程规模、工程质量标准等发生变更时,双方应签订补充协议,明确变更内容及其影响,包括工期、工程价款等方面的调整。2.不可抗力条款:明确双方在遇到不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致工程无法正常进行时,双方的责任和义务。3.保密条款:双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。4.争议解决条款:明确双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。5.合同解除条款:明确在何种情况下,双方有权解

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论